Извещение о проведении запроса котировок на поставку служебного обмундирования (мужской и женской обуви)

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА                       

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №  

г. Самара                         «__» __________2010 г. 

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице председателя Арбитражного суда Новикова Николая Алексеевича, с одной стороны,

и________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу №   _______от ___        2010г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику следующие товары:

 1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):

Индивидуальная примерка.

Примерка обуви и выбор моделей осуществляется в специально оборудованном зале (банкетки для примерки, нижние напольные зеркала, рожки для обуви) на территории Поставщика. Время примерки – с понедельника по субботу с 10-00 до 21-00 без обеда, в воскресенье с 10-00 до 19-00 без обеда. 

Обувь должна быть представлена различных размеров и полноты в соответствии с действующими стандартами. 

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА 

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ руб. (____________________ рублей), в том числе НДС 18% в размере __________ рублей (____________________ рублей).

2.2. Цена одной единицы товара составляет __________ руб. (____________________ рублей).

2.3. Цена Контракта включает в себя все налоги, в т.ч. НДС, сборы, другие обязательные платежи, а также доставка, разгрузка и сдача на склад.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ  

3.1. Срок поставки: в  течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта. 

3.2. Передача товара осуществляется по адресу Государственного заказчика

3.3. Передача  товара  оформляется   товарной   накладной,   которая подписывается  уполномоченными представителями сторон.

3.4. Датой  поставки  считается  дата  передачи/принятия  товара  в  соответствии   с  товарной накладной.

3.5. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с Исполнителя на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной. 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. 

4.1. Качество товара - фабричное серийное производство, соответствие ГОСТам, ТУ, нормативам,  регламентам предприятия – изготовителя и условиям настоящего Контракта. 

4.1.1.  Туфли женские: 

• клеевого метода крепления формованной подошвы с каблуком к затянутой заготовке верха обуви;
• конструкция туфель представляет собой туфли-лодочки;
• внешний вид обуви должен соответствовать современным тенденциям обувной моды, рекомендуемой в качестве повседневной облегченной обуви;
• колодка средней комфортной полноты по 12 полнотной сетке, что соответствует особенностям среднетипичной стопы отечественного носчика;
• форма носочной части колодки – овальная, с умеренной шириной, с незначительным декоративным припуском 5 мм;
• верх туфель из кожи хромового дубления повышенной эластичности;
• внутренние детали верха обуви из подкладочной кожи;
• подошва выполнена из легкого тунита, устойчивого к многократному трению, изгибу, растяжению;
• подошва с каблуком черного цвета;
• высота приподнятости пяточной части в обуви составляет 30-70 мм;
• цвет туфель – черный;

     Наружные детали верха изготавливаются из кожи по ГОСТ 939 «Кожа для верха обуви. Внутренние детали верха изготавливаются из кожи по ГОСТ 940 «Кожа для подкладки обуви». Промежуточные детали верха изготавливаются из текстильных материалов согласно ТУ 8729-022-00300297-2000. 

4.1.2.Туфли мужские: 

• клеевого метода крепления формованной подошвы с каблуком к затянутой заготовке верха обуви;
• внешний вид обуви должен соответствовать современным тенденциям обувной моды, рекомендуемой в качестве повседневной облегченнойобуви;
• колодка средней комфортной полноты по 12 полнотной сетке, что  соответствует особенностям среднетипичной стопы отечественного носчика;
• форма носочной части колодки округленная с незначительным декоративным припуском 5 мм;
• верх туфель из кожи хромового дубления с повышенными эластичными свойствами;
• внутренние детали из подкладочной кожи;
• подошва из легкого, устойчивого к многократному трению, изгибу, растяжению кожволона, оптимальной толщины;
• высота приподнятости пяточной части в обуви составляет 25 мм;
• цвет черный; 

     Наружные детали верха изготавливаются из кожи по ГОСТ 939 «Кожа для верха обуви. Внутренние детали верха изготавливаются из кожи по ГОСТ 940 «Кожа для подкладки обуви». Промежуточные детали верха изготавливаются из текстильных материалов согласно ТУ 8729-022-00300297-2000. 

4.2. Товары считаются принятыми Государственным заказчиком по качеству и комплектности с  даты подписания товарной накладной. 

5. СУММА  КОНТРАКТА  И  УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1. Товар оплачивается Государственным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения  государственного заказа.

5.2. Оплата общей цены Контракта, производится по безналичному расчету в течение 10(десяти) банковских дней в размере 100% (ста процентов) по факту поставки товара.

5.3. Все сборы, налоги, страховка, возможные таможенные пошлины, транспортные расходы по хранению, доставке, разгрузке товара,   на склад заказчика, иные возможные расходы включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанную в п.2.2. настоящего Контракта.

5.4. Оплата по Контракту производится за счет средств федерального бюджета  и осуществляется  по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

5.5. Платежи по настоящему Государственному контракту осуществляются в российских рублях.

5.6. Оплата цены контракта производится  Государственным заказчиком  в течение 10 (Десяти) банковских дней по факту поставки товара после предоставления счета, счета-фактуры, товарной накладной 

            6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.    

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. 

 7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

7.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на  разрешение Арбитражного суда Московской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.  

8.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до  31 декабря      2010 г.

8.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.       

 8.3. Поставщикгарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием, при их использовании. Все поставляемые товары должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки на территории Российской Федерации. Поставщик обязан предоставить паспорт изделия, инструкцию по эксплуатации изделия на русском языке, сертификат 

и(или) декларацию качества изделия, гарантийный талон.

8.4.   Поставщик на поставляемый товар дает гарантию 3 месяца (три месяца), замена бракованного изделия осуществляется в течение двух недель. 

9 . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Опубликовано: 08.10.2010 16:37 Обновлено: 15.05.2023 16:14