ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Арбитражный суд Самарской области

«ЗАКАЗЧИК»

 Председатель Арбитражного Суда Самарской области

______________Н.А.Новиков

«  27  » сентября 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Поставка  картриджей  для нужд Арбитражного суда  Самарской  области 

№

Самара 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ стр.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 2

ЧАСТЬ I. 2

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  2

РАЗДЕЛ 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА   15

ЧАСТЬ П. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА   18

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 25

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на электронной площадке, на которой осуществляется проведение открытого аукциона в электронной форме.

Любой участник размещения закала независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

ЧАСТЬ I.

Раздел I. 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1  Законодательное регулирование.

Настоящий аукцион проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-­ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2  Заказчик.

Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3  Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная цена государственного контракта.

Начальная цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам открытого аукциона в электронной форме.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона в электронной форме, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе в электронной форме, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.

1.6.2. Заказчиком  устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона).

1.7.   Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.8. Преференции.

В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона. 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет. 

2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Аукционной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки  запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3.  Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение  предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на официальном сайте Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона  не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком в течение 1 (Одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей.

3.2.2.  Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

3.2.2.2. сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.2.2.3. первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

  • фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
  • копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;
  • копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;
  • копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным органом установлено требование выполнения участником за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). Если это предусмотрено документацией об аукционе;
  • копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;
  • решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.4.  Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.3 Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4 Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Раздела.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками.

Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной картой аукциона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадке указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе.

4.1.3.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух  электронных документов (пункт 3.2.1. настоящего Раздела). Указанные электронные документы подаются одновременно.

  4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.6. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.2 настоящего Раздела признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.2.1.  Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

  • не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящего Раздела или предоставления недостоверных сведений;
  • несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела.

5.2. Процедура проведения аукциона в электронной форме.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.3.  настоящего Раздела.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об  аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.  настоящего Раздела.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

  • участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;
  • участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";
  • участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8. и 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.

5.2.17. В случае, если при проведении  аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения  аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

5.3. Контакты Участников размещения заказа с Заказчиком или Аукционной комиссией.

При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Аукционной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19.  настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела.

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

  • непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3  Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
  • несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об  аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник  аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8  Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении  аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА.

7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям, установленным документацией об  аукционе.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7. настоящего Раздела  протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику  аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение шести дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе.

7.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.6. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет  подписанный контракт участнику аукциона.

7.8. Государственный или муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. настоящего Раздела.

7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником  аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

РАЗДЕЛ 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация и данные для конкретною аукциона на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.1. Общие условия проведения аукционов. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1.1 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты

м

II II

Наименование пункта

Текст пояснений

1

Наименование Государственного заказчика, контактная  информация

 Арбитражный суд Самарской области

Адрес: 443045, г.Самара, ул.Авроры, д.148

Контактное лицо: Носов Сергей Николаевич

Телефон: (846) 224-01-17

Электронная почта: nocc@rambler.ru

Размещена конкурсная документация: http://www.zakupki.gov.ru

2

Предмет аукциона

Поставка  картриджей

для нужд Арбитражного суда  Самарской  области

3

Место и

сроки поставки

товаров, работ, услуг

Сроки поставки товаров, работ, услуг:

Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней после подписания Государственного контракта

Место и условия поставки товаров, работ, услуг: Арбитражный суд Самарской области, г.Самара, ул.Авроры, д.148

в соответствии с условиями, указанными в проекте государственного контракта (Часть II  настоящей документации об аукционе)

4

Начальная (максимальная) цена контракта

785 146 рублей 99 копеек (Семьсот восемьдесят пять тысяч сто сорок шесть тысяч девяносто девять копеек).

5

«Шаг аукциона»

«Шаг аукциона» составляет от 0.5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (целы лота).

В течение 10 минут с момента завершения любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

б

Источник финансирования заказа

Федеральный бюджет

7

Требования к содержанию и

составу заявки

Необходимые документы указаны в пункте ч. 3  Раздела 1.1 настоящей документации об аукционе

8

Требовании к описанию поставляемых товаров

Участник размещения заказа представляет в составе заявки перечень поставляемых товаров по аукциону с их характеристиками, подтверждающими соответствие предлагаемых к поставке товаров техническим требованиям документации об аукционе.

9

Дата и время окончания срока

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

19 октября 2010 г. в 11 час. 00 мин. по местному времени

10

Дата окончания

Срока рассмотрения заявок

25 октября 2010 г.

11

Дата  проведения аукциона

28 октября 2010 г.

12

Порядок

формирования цены контракта

В цену включаются  все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы па страхование, транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

13

Сведения о валюте

Цена указывается  в рублях Российской Федерации.

14

Срок подписания государственного контракта

Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

15

Адрес официального сайта  заказчика

http://samara.arbitr.ru

16

Адрес электронной площадки

http://www.sberbank-ast.ru

17

Обеспечение

заявки

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливаемся в размере 5% от начальной цены Государственного контракта, что составляет:

39 257,35 (Тридцать девять тысяч двести пятьдесят семь тысяч тридцать пять копеек).

18

Обеспечение контракта

Размер обеспечения исполнения Государственного контракта устанавливается в размере 30% от начальной цены

Государственного контракта, что составляет:

235 544,10 (Двести тридцать пять тысяч пятьсот сорок четыре тысячи десять копеек).

Банковские реквизиты:

ИНН 6316010140, КПП 631601001, УФК по Самарской области (4200 Арбитражный суд Самарской области), лицевой счет 03421190850, р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г.Самара, БИК 043601001

19

Требования к предоставлению гарантий на поставляемые товары

Гарантия качества –  не менее 12 месяцев

В соответствии с действующими стандартами на данный вид товаров

20

Привлечение субподрядчиков

Не предусмотрено

21

Условия оплаты

Оплата производится Государственным заказчиком 100 % - по факту поставки партии товара в течение 10 (Десяти) банковских дней после получения от поставщика счета, счета-фактуры, товарно-транспортных документов, подтверждающих поставку.

       

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ-  /10

на поставку товаров для государственных нужд

Проект

г. Самара « ____» ______________ 2010 г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице председателя Арбитражного суда Новикова Николая Алексеевича, с одной стороны,

и________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице_______________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме согласно протоколу №   _______от ___  2010г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется  передать Государственному заказчику в сроки, установленные настоящим Контрактом, а Заказчик надлежащим образом принять и оплатить на условиях  настоящего Контракта товар, определенный в спецификации - приложении к настоящему Государственному контракту, являющейся неотъемлемой его частью.

1.2. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Товар оплачивается Государственным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения  государственного заказа.

2.2. Цена контракта составляет –____________________________. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Все сборы, налоги, страховка, возможные таможенные пошлины, транспортные расходы по хранению, доставке, разгрузке товара, на склад заказчика, иные возможные расходы включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанную в п.2.2. настоящего Контракта.

2.4. Оплата по Контракту производится за счет средств федерального бюджета  и осуществляется  по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5. Платежи по настоящему Государственному контракту осуществляются в российских рублях.

2.6. Оплата цены контракта производится  Государственным заказчиком  100% - по факту поставки партии товара в течение 10-ти  банковских дней  после получения от поставщика счета, счета-фактуры, товарно-транспортных документов, подтверждающих поставку.

3 . СРОКИ И ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Самара, ул. Авроры,148.

3.2. Поставка товара осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания Государственного контракта.

3.3. Поставщик доставляет товары Государственному заказчику собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.4. Датой поставки считается дата передачи/принятия товара в соответствии с товарной накладной, товарно-транспортной накладной за подписью уполномоченного представителя каждой из сторон.

Право  собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с поставщика на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной, товарно-транспортной накладной.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

4.1. Картриджи должны быть новыми, не перезаправленными, не восстановленными.

Поставщик гарантирует качество, комплектность и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с принтерами, для которых он предназначен.

4.3. Пластмассовые элементы, металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, других дефектов, ухудшающих их внешний вид.

4.4. Подвижные элементы картриджей (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. Фотобарабаны не должны иметь механических повреждений.

4.5. Оптическая плотность печати в течение цикла должна быть не менее 1,39D, оптическая плотность фона (потеря белизны) – не более 0,02D.

5.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

5.1. Одновременно с товаром Поставщик передает Государственному заказчику документы, подтверждающие соответствие товара стандартам, техническим требованиям, установленным для этого вида товара, и наличие гарантии качества. Сопроводительная документация должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем.

5.2.  Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 месяцев. Началом срока гарантии считается день подписания Государственным заказчиком товарно-транспортных накладных. В гарантийных документах должны оговариваться условия нарушения гарантий.

5.3. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков или замену недоброкачественного товара в  соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. Если в течение срока гарантии будет выявлено, что товар является контрафактным или не соответствует условиям Контракта, что должно быть подтверждено актом независимой экспертизы, Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный товар на новый товар, надлежащего качества, который должен быть доставлен в срок не более одного дня с даты письменного уведомления.

5.5. Некачественный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

5.6. В случае замены некачественного товара гарантийный срок продлевается на количество затраченного на это времени.

5.7. При причинении вреда имуществу Государственного заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает все убытки, понесенные Заказчиком.

5.8. Поставщик несёт все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной  Государственным заказчиком, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

5.9. Поставщик обязан осуществить доставку и разгрузку расходных материалов на склад заказчика способом, обеспечивающим их сохранность.

6. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2003.

6.2. Товар поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Упаковка товара должна иметь маркировку, позволяющую индентифицировать товар, а именно, картриджи должны быть упакованы в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, при этом пакеты картриджей со сверхчувствительными барабанами должны быть непрозрачными.

6.3. Производственные коды номера партии на картриджах должны совпадать с производственным кодом номера партии на упаковке. Производственный код на картридже должен быть один, нанесен промышленным способом. Не допускается поставка картриджей с несколькими производственными кодами на самом картридже. Номер партии пробит на коробке и на картридже. Первые 5 символов производственного кода  совпадают.

6.4. Упаковка для картриджей снабжена голографической наклейкой (защитная пломба, марка).   В коробке должна содержаться инструкция, которая содержит полный комплект - купон для отправки бандеролью отработанного картриджа, руководство по эксплуатации и описание программы по вторичной переработке на нескольких языках, и:

  • не отпечатана на принтере;
  • не имеет надрывы, порезы;
  • не имеет грязную поверхность.

6.5. Упакованный в пакет картридж должен быть помещен в индивидуальную картонную коробку, снабженную в зависимости от модели, вкладышами, исключающими его перемещение внутри коробки. На упаковочной коробке должна содержаться следующая информация:

  • тип картриджа и его совместимость с принтерами;
  • информация о производителе;
  • гарантийный срок хранения до ввода картриджа в эксплуатацию;
  • иная информация от производителя.

6.6. Защитная прорубка снизу коробки имеет от 3-х и более прорубных полос, состоящих из маленьких треугольников с каждой стороны, и одну вертикальную (относительно горизонтально повернутой коробки). При незначительном нажатии, или попытке поддевания одной из крышек и отгиба более чем на 3 см, средняя полоса надрывается.

6.7. На упаковку каждого картриджа должна быть нанесена типографическим способом или при помощи этикеток информация, содержащая следующие данные: товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя; наименование одной или более моделей, в которых может быть использован картридж; код оригинального картриджа.

6.8. Товар, поставленный с явными нарушениями целостности упаковки, приемки не подлежит.

7.  ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ.

7.1.   Приемка товара по качеству производится в соответствии с положениями Инструкции "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7.

7.2.   Прием картриджей происходит в присутствии ответственных представителей Заказчика и Поставщика. Представители поставщика должны иметь при себе документы, подтверждающие их полномочия. Заказчик вправе производить вскрытие упаковок (до 100% от объема поставляемой продукции) с товаром в присутствии ответственных представителей Поставщика на предмет оценки качества поставленной продукции и выявления контрафакта.

7.3. По результатам оценки качества товара при приемке составляется соответствующий акт, который подписывается полномочными представителями Государственного заказчика и Поставщика. Результаты проверки какой-либо части товара распространяется на всю партию.

7.4. Государственный заказчик вправе производить прием картриджей в присутствии представителей компаний-производителей принимаемой продукции.

7.5. Государственный заказчик вправе отправить до 10% от общего объема поставки картриджей для проведения экспертизы на предмет определения качества и оригинальности товара. Организация, проводящая экспертизу, выбирается Заказчиком самостоятельно.

7.6. При соответствии количества и качества товара условиям настоящего Контракта и сопроводительным документам его приемка подтверждается подписью Государственного заказчика в товарной накладной, товарно-транспортной накладной.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное  неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также  других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения  настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по  настоящему Контракту отодвигается  соразмерно времени действия данных обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течении 5(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной  продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п.8.1. настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с момента соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

9.3. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

10.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

10.2. До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий  Контракт  действует с момента подписания его сторонами до  31 декабря  2010 г., а в части исполнения обязательств сторон – до полного исполнения.

11.2. Государственный заказчик в установленном порядке направляет в уполномоченный орган сведения о заключении настоящего Контракта.

11.3.  Поставщик не вправе передавать свои права  и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Государственного заказчика.

11.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к исполнению Контракта субпоставщиков и иных лиц, как за свои собственные.

11.5. В случае просрочки Поставщиком поставки товара на месяц и более, Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Государственного контракта в одностороннем порядке без возмещения Поставщику каких-либо расходов, связанных с таким отказом, о чем в письменном виде уведомляет Поставщика за 14 календарных  дней.

11.6. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Арбитражный суд Самарской области

 

Юридический адрес:

443045, Самара, ул. Авроры, 148

Банковские реквизиты:

ИНН 6316010140, КПП 631601001, УФК по Самарской области (4200 Арбитражный суд Самарской области), лицевой счет 03421190850, р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г.Самара, БИК 043601001

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Председатель Арбитражного суда Самарской области

___________________/Н.А.Новиков/

 

Приложение № 1

к Контракту

от «___» _________ 2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставляемый товар

№

п/п

Модель картриджа/техники

Кол-во,

штук

Цена контракта, руб.

 
 

1

Картридж для принтера HP LaserJet 2055d.

Ресурс картриджа – 2300 стандартных страниц формата А4 с 5%  заполнением (Производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752).

70

   

2

Картридж для принтера HP LaserJet P2015D.

Ресурс картриджа – 3000 стандартных страниц формата А4 с 5%  заполнением (Производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752).

50

   

3

Epson Картридж, черный для Aculaser C2600

3

   

4

Epson Картридж, голубой для AcuLaser C2600

3

   

5

Epson Картридж, желтый для AcuLaser C2600

3

   

6

Epson Картридж, пурпурный для AcuLaser C2600

3

   

7

Голубой картридж для HP Color LaserJet CM1312/CP1215

5

   

8

Желтый картридж для HP Color LaserJet CM1312/CP1215

5

   

9

Пурпурный картридж для HP Color LaserJet CM1312/CP1215

5

   

10

Черный картридж для HP Color LaserJet CM1312/CP1215

5

   

11

Тонер-картридж черный для МФУ Xerox Phaser 3300MFP.

Ресурс картриджа – 8 000 стандартных страниц (Производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752).

15

   

12

Тонер-катридж черный для МФУ Xerox WorkCentre 5230

5

   

13

Барабан для МФУ Xerox WorkCentre 5230

4

   

14

Тонер-картридж Голубой для МФУ Xerox WorkCentre 7232

2

   

15

Тонер-картридж Желтый для МФУ Xerox WorkCentre 7232

2

   

16

Тонер-картридж Пурпурный для МФУ Xerox WorkCentre 7232

2

   

17

Барабан для МФУ Xerox WorkCentre 7232

4

   

18

Бункер для сбора тонера для МФУ Xerox WorkCentre 7232

4

   

19

Картридж для МФУ Samsung SCX-4828FN. Ресурс картриджа – 2 000 стандартных страниц формата А4 с 5%  заполнением (Производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752).

90

   

20

2-х компонентный картридж для МФУ Samsung SCX-6555N.

Ресурс картриджа – 25 000 стандартных страниц формата А4 с 5%  заполнением (Производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752).

15

   
 

Итого

295

   

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Техническое задание на поставку  картриджей

  для нужд Арбитражного суда  Самарской  области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставляемый товар

№

п/п

Модель картриджа/техники

Кол-во,

штук

Цена контракта, руб.

 
 

1

Картридж для принтера HP LaserJet 2055d.

Ресурс картриджа – 2300 стандартных страниц формата А4 с 5%  заполнением (Производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752).

70

   

2

Картридж для принтера HP LaserJet P2015D.

Ресурс картриджа – 3000 стандартных страниц формата А4 с 5% заполнением (Производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752).

50

   

3

Epson Картридж, черный для Aculaser C2600

3

   

4

Epson Картридж, голубой для AcuLaser C2600

3

   

5

Epson Картридж, желтый для AcuLaser C2600

3

   

6

Epson Картридж, пурпурный для AcuLaser C2600

3

   

7

Голубой картридж для HP Color LaserJet CM1312/CP1215

5

   

8

Желтый картридж для HP Color LaserJet CM1312/CP1215

5

   

9

Пурпурный картридж для HP Color LaserJet CM1312/CP1215

5

   

10

Черный картридж для HP Color LaserJet CM1312/CP1215

5

   

11

Тонер-картридж черный для МФУ Xerox Phaser 3300MFP.

Ресурс картриджа – 8 000 стандартных страниц (Производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752).

15

   

12

Тонер-катридж черный для МФУ Xerox WorkCentre 5230

5

   

13

Барабан для МФУ Xerox WorkCentre 5230

4

   

14

Тонер-картридж Голубой для МФУ Xerox WorkCentre 7232

2

   

15

Тонер-картридж Желтый для МФУ Xerox WorkCentre 7232

2

   

16

Тонер-картридж Пурпурный для МФУ Xerox WorkCentre 7232

2

   

17

Барабан для МФУ Xerox WorkCentre 7232

4

   

18

Бункер для сбора тонера для МФУ Xerox WorkCentre 7232

4

   

19

Картридж для МФУ Samsung SCX-4828FN. Ресурс картриджа – 2 000 стандартных страниц формата А4 с 5%  заполнением (Производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752).

90

   

20

2-х компонентный картридж для МФУ Samsung SCX-6555N.

Ресурс картриджа – 25 000 стандартных страниц формата А4 с 5%  заполнением (Производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752).

15

   
 

Итого

295

   

 

Опубликовано: 29.09.2010 15:56 Обновлено: 15.05.2023 16:14