Государственные закупки | Арбитражный суд Самарской области

Главная Меню Государственные закупки протокол № ФХ- 299/2010 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Арбитражного суда

Самарской области

____________Н.А.Новиков

16 сентября 2010 г.

протокол № ФХ- 299/2010
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Самара, ул. Авроры, 148 «16» сентября 2010 года

1. Наименование предмета конкурса: Выполнение опытно-конструкторских работ, а именно: обследование здания Арбитражного суда Самарской области

2. Начальная цена государственного контракта: 4 776 621,27 руб.

3. Государственный заказчик: Арбитражный суд Самарской области, 443045 г. Самара, ул. Авроры, 148.

4. Состав комиссии по размещению заказов:

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии:

Морозов Геннадий Николаевич

Заместитель председателя комиссии:

Сафронова Татьяна Викторовна

Члены комиссии:

Носов Сергей Николаевич
Бойко Сергей Александрович
Лихачев Андрей Анатольевич

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилась 16 сентября 2010 года по адресу: г.Самара, ул. Авроры, 148, 1 этаж, конференц-зал. Начало – 10 часов 00 минут (местного времени).

6. На участие в открытом конкурсе были представлены 3 (три) запечатанных конверта.

7. До вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе огласили правила проведения процедуры вскрытия конвертов.

8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10 часов 00 минут объявили о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Предложений не поступило.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось согласно Выписке из журнала регистрации (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).

10. В отношении заявок на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:

наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
предлагаемая цена контракта;
сроки выполнения работ;
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

11. В конверте представлены заявки следующих участников:

№ п/п	Наименование участника	Перечень представленных документов	Кол-во листов
1 2	ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»	Заявка на участие в конкурсе (предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта).	6
		Выписка или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.	15
		Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа.	2
		Надлежащим образом заверенная копия действующей редакции устава (учредительного договора) Участника размещения заказа.	22
		Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа	6
		Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе	24

	ООО «ВЕЛД»	Заявка на участие в конкурсе	3
		Анкета претендента	2
		Перечень и цена выполняемых работ	1
		Предложение о качестве выполняемых работ и квалификации участника конкурса	20
		Сметный расчет на выполнение инженерно-геологических изысканий	1
		Сметный расчет на выполнение обследования здания	1
		Сроки (периоды) выполнения работ	1
		Оригинал платежного поручения	1
		Нотариально заверенная копия лицензии № РПК 1836 (по реставрации объектов культурного наследия)	2
		Нотариально заверенная копия свидетельства СРО на инженерные изыскания № СРО-И-019-047-18012010-1	2
		Нотариально заверенная копия свидетельства СРО на проектные работы № 0260.05-2010-7446004284-П-123	4
		Копия свидетельства об аккредитации ЛНК № ИЛ.ЛНК-00053	7
		Копия свидетельства об аттестации ЛНК № 35А560117	5
		Нотариально заверенная копия сертификата TUVCERT (ISO 9001:2008)	1
		Нотариально заверенная копия доверенности на Еремина А.К.	2

		Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ	8
		Нотариально заверенная копия страхового полиса на осуществление инженерных изысканий	2
		Отзывы	50
		Оригинал справки о МТР	6
		Копии свидетельства о проверке оборудования	38
		Справка о соответствии ООО «ВЕЛД» требованиям законодательства	1
		Нотариально заверенная справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам	5

3	ООО «Специализированная Компания «КРЕАЛ»	Заявка на участие в конкурсе	3
		Анкета участника конкурса	1
		Выписка из ЕГРЮЛ	14
		Копия решения Учредителя о назначении Генерального директора	1
		Перечень и цена выполняемых работ	7
		Предложение о качестве выполняемых работ и квалификации участника конкурса	13
		Сроки (периоды) выполнения работ	1
		Платежное поручение № 451 от 18.08.2010 г. (обеспечение заявки)	1
		Копия сертификата TUVISO 9001:2000	1
		Нотариально заверенные копии свидетельств СРО	4
		Перечень приборов, оборудования, программного обеспечения	11
		Копии документов об образовании специалистов ООО «СК «КРЕАЛ», в т.ч. удостоверения о повышении квалификации, удостоверения о проверках знаний по охране труда	17
		Копии аттестатов лабораторий по предмету конкурса	3
		Нотариально заверенная копия Устава	11
		Нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации в МРП	1
		Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ до 01.07.2002 г.	1
		Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет налоговом органе	1
		Нотариально заверенная копия Письма об учете в ЕГРПО	1
		Отзывы о работе ООО «СК «КРЕАЛ»	8
		Копии договоров и актов выполненных работ	155
		Копия акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам № 3772	12
		Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период	18
		Копия договора страхования ответственности изыскателей	7

12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Наименование участника размещения заказа,

№ заявки

Почтовый адрес

Предлагаемая цена контракта (тыс. руб.)

Сроки выполнения работ

ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»

№ ФХ-859/2010

107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская, д. 16

4 298 959,14 руб.

90 календарных дней

ООО «ВЕЛД»

№ ФХ-860/2010

455000, г.Магнитогорск, ул. Уральская, д.24

2 990 000 руб.

130 календарных дней с момента подписания Государственного контракта

ООО «Специализированная Компания «КРЕАЛ»

№ ФХ-849/2010

125171, г.Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6

3 123 780 руб.

40 календарных дней

13. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего отрытого конкурса.

14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: www.samara.arbitr.ru

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего конкурса.

Подписи:

Председатель комиссии:	___________ Морозов Геннадий Николаевич ^{(Подпись)}
Заместитель председателя комиссии:	___________ Сафронова Татьяна Викторовна ^{(Подпись)}
Члены комиссии:	___________ Носов Сергей Николаевич ^{(Подпись)}
	___________ Бойко Сергей Александрович ^{(Подпись)}
	___________ Лихачев Андрей Анатольевич ^{(Подпись)}

Приложение № 1

к Протоколу вскрытия конверта
с заявкой на участие
в открытом конкурсе

от «16» сентября2010 г. № 1

выписка из Журнала регистрации

№ п/п	Дата поступления	Время поступления	Регистрационный номер
1.	16.09.2010 г.	09:10 (местного времени)	ФХ-859/2010
2.	16.09.2010 г.	09:12 (местного времени)	ФХ-860/2010
3.	15.09.2010 г.	15:08 (местного времени)	ФХ-849/2010

Ответственное лицо_______________ _________________ _________________

^{(Должность) (Подпись)(Фамилия, Имя, Отчество)}

Опубликовано: 17.09.2010 15:31 Обновлено: 15.05.2023 16:14

протокол № ФХ- 299/2010 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

Популярные запросы