Проект госконтракта на блузки и рубашки

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Самара «__» __________2010 г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице председателя Арбитражного суда Новикова Николая Алексеевича, с одной стороны,

и________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу №   _______от ___ 2010г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику следующие товары:

1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):

Индивидуальная примерка.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ руб. (____________________ рублей), в том числе НДС 18% в размере __________ рублей (____________________ рублей).

2.2. Цена одной единицы товара составляет __________ руб. (____________________ рублей).

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех изготовленных и поставленных товаров, стоимость транспортных и погрузо-разгрузочных услуг, а также расходы на таможенное оформление и страхование товара и иные расходы.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

3.2. Передача товара осуществляется по адресу Государственного заказчика
3.3. Передача  товара  оформляется   товарной   накладной,   которая подписывается  уполномоченными представителями сторон.
3.4. Датой  поставки  считается  дата  передачи/принятия  товара  в  соответствии   с  товарной накладной.

3.5. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с Исполнителя на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

3.1. Качество товара - фабричное серийное производство, соответствие ГОСТам, ТУ, нормативам,  регламентам предприятия – изготовителя и условиям настоящего Контракта.
3.1.1.  Блуза женская голубая, Блуза женская белая

Блузка свободного или приталенного силуэта с длинным (коротким) рукавом. Застежка – планка. Воротник на отрезной стойке. Рукав втачной, одношовный (длинный рукав - на манжете с пуговицами). Состав ткани блузок:90%-95% хлопок, 5%-10% эластана или блузочный стрейч. Пуговицы – высококачественная пластмасса, в тон ткани. Нитки – 100% полиэстер, в тон ткани.  

3.1.2.Рубашка мужская белая, Рубашка мужская голубая

Рубашка мужская классическая, прямого силуэта с длинным (коротким) рукавом. Наличие сшивной кокетки на спинке и   планки застежки с тонкой строчкой. На планке застежки 11-14 стежков на каждые 2,5см. В нижней точке соединения полочки и спинки вшита ластовица. Воротник – отложной с заостренными концами, широко разведенными в стороны, создающими тупоугольный треугольник между концами, укреплен прокладочным материалом. Манжет (для рубашек с длинным рукавом - на пуговицах, укреплен прокладочным материалом) и воротник ровно отстрочены по краю. Рукав должен быть просторным. В месте соединения рукава с манжетом располагаются складки, а не сужение. Совпадение элементов рисунка в месте соединения плеча с рукавом и рукава с манжетом. Пуговицы – из качественной пластмассы, в тон ткани. Нитки – 100% полиэстер, в цвет ткани. Ткань должна быть плотной, гладкой, без выраженной фактуры, 95% - 98% х/б, 2% - 5% синтетических волокон.

3.1.3.Галстук – модель «Самовяз», ткань – высококачественный галстучный шелк, который хорошо держит узел (плотность 60,6 г. на кв.м. ( 14 моми).

Галстук должен быть выкроен по косой. С внутренней стороны галстука обязательно наличие петли, в которую заправляется узкий конец галстука.Широкий конец галстука должен свисать в одной плоскости, не скручиваясь. Длина галстука – 145-150см, ширина – 7-10см. Цвет - черный.

3.2. Товары считаются принятыми Государственным заказчиком по качеству и комплектности с  даты подписания товарной накладной.

4. СУММА  КОНТРАКТА  И  УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Товар оплачивается Государственным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения  государственного заказа.
4.2. Цена контракта составляет – ____________  рублей __________ копеек (_______________________________). Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.3. Все сборы, налоги, страховка, возможные таможенные пошлины, транспортные расходы по хранению, доставке, разгрузке товара,   на склад заказчика, иные возможные расходы включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанную в п.2.2. настоящего Контракта.

4.4. Оплата по Контракту производится за счет средств федерального бюджета  и осуществляется  по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

4.5. Платежи по настоящему Государственному контракту осуществляются в российских рублях.
4.6. Оплата цены контракта производится  Государственным заказчиком  в течение 10 (Десяти) банковских дней по факту поставки товара после предоставления счета, счета-фактуры, товарной накладной

5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

  6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на  разрешение Арбитражного суда Московской области.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

   7.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до  31 декабря  2010 г.
7.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Опубликовано: 07.09.2010 07:55 Обновлено: 15.05.2023 16:14