Документация на обследование здания

Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на«Выполнение
опытно-конструкторских работ, а именно: обследование здания Арбитражного суда Самарской области»

	УТВЕРЖДАЮ
	Председатель Арбитражного суда Самарской области
	__________________Н.А.Новиков
	«09» августа 2010 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения государственного контракта на «Выполнение опытно-конструкторских работ, а именно: обследование здания Арбитражного суда Самарской области»

Самара 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ	3
ЧАСТЬ 1. КОНКУРС	4
РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	4
1.1. Законодательное регулирование	4
1.2. Государственный заказчик и предмет конкурса	4
1.3. Требования к форме заявки на участие в конкурсе	4
1.4 Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе	4
1.5. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	5
1.6. Требования к предоставлению гарантий качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	5
1.7. Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	5
1.8. Порядок формирования цены контракта	5
1.9. Сведения о валюте, используемой при формировании цены контракта	6
1.10. Права заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых работ и услуг	6
1.11. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок	6
1.12. Требования к участникам размещения заказа	7
1.13. Порядок, срок отзыва заявок и внесения изменений	8
1.14. Обеспечение заявок на участие в конкурсе	8
1.15. Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации	9
1.16. Место, порядок, даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	9
1.17. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе	10
1.18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе	11
1.19. Определение победителя конкурса и извещение о результатах проведения конкурса	11
1.20. Заключение государственного контракта	12
1.21. Обеспечение исполнения государственного контракта	12
РАЗДЕЛ 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	13
РАДЕЛ 1.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ	20
1.3.1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе	20
1.3.2. Форма и инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе	21
1.3.3. Форма анкеты участника размещения заказа	21
1.3.4. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа	30
ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	31
ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)	44

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА

Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте открытого аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления, экземпляр документации об открытом конкурсе на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.

Все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации публикуются на официальном сайте:

www.zakupki.gov.ru

.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об открытом конкурсе.

Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации с официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации.

Государственный заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

ЧАСТЬ 1. КОНКУРС

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об открытом конкурсе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иными законодательными актами, регламентирующими деятельность по размещению заказов на закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд в Российской Федерации.

1.2. Государственный заказчик и предмет конкурса

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит открытый конкурс, предмет которого указан в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Требования к форме заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса по форме, представленной в пункте 1.3.2. Раздела 1.3.

В связи с тем, что Заказчик в настоящее время не подключен к общероссийской системе электронного документооборота и не имеет возможности принимать заявки в виде электронных документов, форма для подачи заявки в виде электронного документа не публикуется.

1.4. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе

- Заявка на участие в конкурсе, должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 1.3. настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса и Разделе 1.3. настоящей конкурсной документации;

- При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Если конкурс состоит из нескольких лотов, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный конкурс, оформленный единой конкурсной документацией с другими лотами;

- Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке;

- При описании условий и предложений Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований;

- Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел 1.3.);

- Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц);

- Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам;

- После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе;

- Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа.

1.5.Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

Описание поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе 1.3.

1.6. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

Участник размещения заказа предоставляет гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, являющиеся предметом конкурса в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

1.7. Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг указаны в Информационной карте конкурса

Место, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг указаны в Информационной карте конкурса.

1.8. Порядок формирования цены контракта

1.8.1.Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (Часть 3) и предоставляет предложение по форме, приведенной в Разделе 1.3.;

1.8.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа;

1.8.3. Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам открытого конкурса.

1.8.4. Порядок оплаты за поставляемые товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте государственного контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса;

1.8.5. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, Государственный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов;

1.8.6. Сведения о предоставлении преференций содержатся в Информационной карте конкурса.

1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта

Цена государственного контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в валюте Российской Федерации.

1.10. Права Заказчика по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) изменить объем выполняемых работ и услуг

Не предусмотрено.

1.11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

1.11.1.Заявки на участие в конкурсе подаются по месту, указанному в Информационной карте конкурса.

1.11.2.Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса) и Информационной карте конкурса;

1.11.3. Государственный заказчик, оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ;

1.11.4. Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие позже дня окончания срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей;

1.11.5.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе ______________ (наименование конкурса)»;

1.11.6. В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота;

1.11.7.Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 1.11.5. настоящего раздела. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование конкурса и номер соответствующего лота, а именно: «Открытый конкурс ________________ (наименование конкурса). Номер лота__________»;

1.11.8. Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Государственный заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Если

по внешнему конверту можно идентифицировать Участника размещения заказа или если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан должным образом, Государственный заказчик вправе не принимать такую заявку;

1.11.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется Государственным заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Государственного заказчика;

1.11.10.Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Государственным заказчиком по требованию Участника размещения заказа выдается расписка в получении конверта по почте, соответствующая расписка направляется Участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе;

1.11.11.Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента окончания срока приема заявок;

1.11.12. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ______________ (наименование конкурса). _________ (регистрационный номер заявки)».

1.12. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность, являющуюся предметом открытого конкурса, а именно:

а) наличие действующих лицензий на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по предмету конкурса;

б) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности Участника размещения заказа (для юридических лиц – определенных на основании его учредительных документов);

в) не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика и его сотрудников;

г) требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или не проведении в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

д) требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

е) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие с в конкурсе не принято;

ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

з) Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению государственного контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если это допускается условиями, изложенными в Информационной карте конкурса.

1.13.Порядок, срок отзыва заявок и внесения изменений

1.13.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.13.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки. В уведомлении в обязательном порядке должно быть указано: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

1.13.3. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать, внести изменения в заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в установленном порядке.

1.13.4. В случае, если на конверте с изменениями заявки указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие с конкурсе не принимаются заказчиком, специализированной организацией по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

1.14. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

1.14.1.Если в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечении заявок в суме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.

1.14.2.Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

1.14.3.Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. В случае проведения конкурса, состоящего из нескольких лотов, и подачи участником заявок по нескольким лотам, в составе таких заявок по каждому лоту должно быть подано отдельное платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент»).

1.14.4.В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 1.18.7. настоящего Раздела.

1.14.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта.

1.15. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации

1.15.1. Участник вправе направить запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме или в форме электронного документа после опубликования конкурсной документации на официальном сайте.

1.15.2. Запрос должен поступить Заказчику не позднее пяти дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

1.15.3. Форма запроса произвольная.

1.15.4. Заказчик в течение двух рабочих дней направит разъяснение положений конкурсной документации в письменной форме или в форме электронного документа.

1.16. Место, порядок, даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

1.16.1. Вскрытие конвертов с заявками происходит публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса.

1.16.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой.

1.16.3.Конкурсной комиссией вскрываются конверты, которые поступили Государственному Заказчику до времени вскрытия конвертов.

1.16.4.При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов:

- Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица);

- Почтовый адрес каждого участника размещения заказа;

- Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- Условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

1.16.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители Участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей Участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего Участника размещения заказа.

1.16.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей Участника размещения заказа, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии.

1.16.7.Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии, непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Государственным заказчиком в день его подписания на официальном сайте:

www.zakupki.gov.ru

и на сайте Арбитражного суда Самарской области

http://www.samara.arbitr.ru

.

1.16.8. Государственный заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов.

1.16.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

1.16.10. При вскрытии конвертов Конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников размещения заказа представления разъяснения представленных ими документов и заявок.

1.17. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Для оценки и сопоставления конкурсных заявок Конкурсная комиссия руководствуется критериями, указанными в Информационной карте конкурса.

1.18. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

1.18.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие Участников размещения заказа установленным требованиям.

1.18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов.

1.18.3. Заявкой, отвечающей требованиям конкурсной документации, считается та, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются заявки:

- которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;

?которые ограничивают любым образом права государственного заказчика;

1.18.4. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника размещения заказа.

1.18.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

1.18.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказ (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

1.18.7. Участник размещения заказ не допускается до участия в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах, на выполнение которых размещается заказ;

- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок отражено в Информационной карте конкурса;

- наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе;

а) заявка не соответствует форме конкурсной документации и/или не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

б) документы не подписаны должным образом.

1.18.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа и установления факта несоответствия Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, Государственный заказчик, Конкурсная комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

1.18.9. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Государственным заказчиком на официальном сайте:

www.zakupki.gov.ru

и на сайте Арбитражного суда Самарской области

http://www.samara.arbitr.ru

.

1.19. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

1.19.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса в соответствии с принципами оценки, указанными в Информационной карте конкурса.

1.19.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

1.19.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках открытого конкурса, заявки которых были рассмотрены, об условиях исполнения государственного контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников конкурса, заявка которых присвоен первый и второй номера.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течения дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Государственного заказчика, второй передается победителю конкурса.

1.20. Определение победителя конкурса и извещение о результатах проведения конкурса.

1.20.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.

1.20.2. Победителем открытого конкурса признается Участник открытого конкурса, который предложил наилучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке которого присвоен первый номер.

1.20.3. В случае, если после объявления победителя конкурса Государственному заказчику станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к Участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

1.20.4. Государственный заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

1.20.5. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте

www.zakupki.gov.ru

, на сайте Арбитражного суда Самарской области

http://www.samara.arbitr.ru

в течение 1 дня со дня подписания указанного протокола.

1.21. Заключение государственного контракта

1.21.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем конкурса или участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер в течение 10 дней с даты передачи ему проекта государственного контракта Государственным заказчиком.

1.21.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения государственного контракта, то государственный контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

1.21.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракта в установленном порядке направляются Государственным заказчиком в Реестр государственных контрактов.

1.22. Обеспечение исполнения государственного контракта

Если в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, данный контракт заключается только после предоставления такого обеспечения участником размещения заказа, с которым заключается контракт (за исключением бюджетных учреждений).

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют и/или дополняют положения Раздела I.1. Общие условия проведения конкурсов. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе I.1 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

	Ссылка на пункт Раздела I.1.	Наименование пункта	1.1.1.1.1Текст пояснений
1	Пункт 1.2	Наименование Государственного заказчика, контактная информация	Арбитражный суд Самарской области Адрес: 443045, г.Самара, ул.Авроры, д.148 Контактное лицо: Носов Сергей Николаевич Телефон: (846) 224-01-17 Размещена конкурсная документация: http://www.zakupki.gov.ru
2	Пункт 1.2	Предмет конкурса	Выполнение опытно-конструкторских работ, а именно: обследование здания Арбитражного суда Самарской области
3	Пункт 1.4	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе	Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.3 настоящей конкурсной документации c соблюдением требований, установленных в Разделе I.1 Общие условия проведения конкурса, и содержать следующее: 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, юридический адрес, фактический адрес, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленного по форме, представленной в Разделе I.3.3. (Анкета участника конкурса) настоящей конкурсной документации; б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника конкурса; 2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; б)документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом конкурса: - копия свидетельства о допуске к работам (СРО) по предмету конкурса - сертификат TUVсоответствия системы менеджмента качества требованиям ISO9001:2000 в) предложение о качестве работ, услуг и квалификации и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта (по форме, приложенной в Разделе I.3. настоящей конкурсной документации). 3. Предложение о цене контракта (по форме, приложенной в Разделе I.3 настоящей конкурсной документации.) 4. Предложение о сроках (периодах) выполнения работ (по форме, приложенной в Разделе I.3 настоящей конкурсной документации.) 5. Любые другие документы по усмотрению участника конкурса
4	Пункт 1.5	Требования к описанию выполненных работ	Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.3 настоящей конкурсной документации c соблюдением требований, установленных в Разделе I.1 «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации. Участник размещения заказа представляет в составе заявки перечень выполненных работ по конкурсу с их характеристиками, подтверждения соответствия работ техническим требованиям конкурсной документации по форме, прилагаемой в Разделе I.3. Такие подтверждения должны быть представлены в виде документов, в текстовой форме, в виде комментариев.
5	Пункт 1.6	Требования к предоставлению гарантий на выполняемые работы	Не установлено
6	Пункт 1.7	Место, сроки и условия выполнения работ	г.Самара, ул.Самарская, д.203б Сроки выполнения работ: С момента подписания Государственного контракта в течение 130 (ста тридцати) календарных дней. Условия выполнения работ: в соответствии с техническими требованиями (часть III конкурсной документации)
7	Пункт 1.8	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС	4 776621,27 руб. (четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один рубль 27 копеек)
8	Пункт 1.9	Условия оплаты	Оплата производится из средств федерального бюджета по безналичному расчету в соответствии с условиями проекта государственного контракта.
9	Пункт 1.9	Сроки и порядок оплаты	Оплата 100% в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки, предоставления счета, счета-фактуры.
10	Пункт 1.11	Преференции	Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при участии в размещении заказапреимущества не предусмотрены.
11	Пункт 1.12	Возможность изменения объема выполняемых работ и оказываемых услуг, поставляемого товара	Не более чем на 10 процентов
12	Пункт 1.13	Место подачи заявок на участие в конкурсе	443045, г.Самара, ул.Авроры, 148, 1 этаж канцелярия
13	Пункт 1.14	Срок подачи заявок на участие в конкурсе	Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно кроме выходных дней с10.00до 12.00 (час.) с 13 августа 2010 г. по 16 сентября 2010 г. и должны быть поданы не позднее 10.00 часов 16 сентября 2010 г. (время местное).
14	Пункт 1.15	Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков)	Участник размещения заказа не вправе привлекать третьих лиц для поставки товаров, выполнения работ и услуг, являющихся предметом конкурса.
15	Пункт 1.16	Размер и срок внесения обеспечения заявок на участие в конкурсе	5 %начальной (максимальной) цены контракта: 238831,06 руб.(двести тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль 06 копеек) Реквизиты: ИНН 6316010140, КПП 631601001, УФК по Самарской области (4200 Арбитражный суд Самарской области), лицевой счет 05421190850, р/с 40302810000001000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г.Самара, БИК 043601001 Срок внесения обеспечения – до момента подачи конкурсной документации
16	Пункт 1.16	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет происходить 16 сентября 2010 г. в 10.00 часов(время местное) по адресу: г.Самара, ул.Авроры, д.148, 1 этаж, конференц-зал,
17	Пункт 1.17	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Цена; Качество работ и квалификация участника конкурса Сроки (периоды) выполнения работ
18	Пункт 1.19	Принципы оценки заявок на участие в конкурсе	Для оценки лучших условий исполнения контракта установлены следующие критерии и их показатели Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их показатели и значимость № крите-рия Обозна-чение критерия Критерий оценки заявок на участие в конкурсе и их показатели Значимость критерия в процентах(%) 1к Kai Цена контракта 35% 2к Kci Качество работ и квалификация участника конкурса 45% 3к Kfi Сроки (периоды) выполнения работ 20% Перечень показателей по критерию качество работ и квалификация участника конкурса и максимальные значения показателей в баллах: 3.1. Технология выполнения работ (подробное описание плана и графика выполнения работ, выполнение работ в соответствии с требованиями технического задания, гарантий и объемов работ, способов и методов выполнения работ, применяемые методы и системы контроля качества работ) 30 3.2. Опыт выполнения сопоставимых по видам и объемам работ 25 3.3. Репутация организации (наличие положительных отзывов-рекомендаций по сопоставимым по видам и объемам работам) 5 3.4. Перечень оборудования, приборов, программного обеспечения, необходимого для выполнения работ по предмету конкурса в соответствии с технической частью конкурсной документации 20 3.5. Кадровый состав и квалификация кадрового состава (в т.ч. структура персонала организации с указанием дипломов и специальностей, свидетельств о повышении квалификации) 20 Всего баллов 100 Порядок оценки заявок на участие в конкурсе В соответствии с «Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 722 Критерий оценки заявок «Цена контракта, включая НДС» (Kai) определяется по формуле: , где: Rai-рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; Amax-начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации); Ai-предложение i-го участника конкурса по цене контракта (посумме цен за единицу товара, работы, услуги). Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по данному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Критерий оценки заявок «Сроки (периоды) выполнения работ» (Kfi),определяется по формуле: , где: Rfi-рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Fmax, Fmin -максимальный и минимальный сроки поставки в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (часов) с даты заключения государственного контракта; Fi-предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, вединицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного контракта. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по данному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. В случае применения одного срока (периода) поставки предложениям в заявках со сроком (периодом) поставки, равным менее половины максимального срока (периода) поставки, установленного вконкурсной документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный50. Критерий «Качество работ, услуг и квалификация участника конкурса» (Kci) В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию, определяется по формуле: , где: Rci -рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; -значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по k-ому показателю, где k-количество установленных показателей. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по данному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Расчет итогового рейтинга, присуждаемого заявке Расчет итогового рейтинга осуществляется путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. RЕ= Rai х Kai+ Rfi х Kfi+ Rci х Kci На основании суммы рейтингов каждой заявке относительно других по мере уменьшения суммы рейтингов присваивается порядковый номер.Заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
19	Пункт 1.20	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе	Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников конкурса установленным требованиям.
20	Пункт 1.21	Оценка и сопоставление заявок	Заказчик осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками открытого конкурса , признанных участниками конкурса в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года №722 . Оценка конкурсных заявок проводится на основании следующих критериев: -цена контракта; -качество услуг и квалификация участника конкурса; - сроки (периоды) выполнения работ
21	Пункт 1.22	Обеспечение исполнения государственного контракта	30 %начальной (максимальной) цены контракта: 1432 986,38 руб.(один миллион четыреста тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят шесть рублей 38 копеек) Реквизиты: ИНН 6316010140, КПП 631601001, УФК по Самарской области (4200 Арбитражный суд Самарской области), лицевой счет 05421190850, р/с 40302810000001000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г.Самара, БИК 043601001 Срок внесения обеспечения – до момента заключения Государственного контракта.

РАЗДЕЛ 1.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
1.3.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе
«Выполнение опытно-конструкторских работ, а именно:
обследование здания Арбитражного суда Самарской области»
Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для
(наименование участника размещения заказа)
участия в открытом конкурсе «Выполнение опытно-конструкторских работ, а именно: обследование здания Арбитражного суда Самарской области» направляются следующие документы:

№№ п/п	Наименование	страницы

Подпись Участника размещения заказа /ФИО/
(его уполномоченного лица) МП

1.3.2. ФОРМА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ На бланке организации
Дата, исх. номер
Государственному заказчику
Председателю Арбитражного суда Самарской области
Н.А. Новикову
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с Арбитражным судом Самарской области государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ, а именно: обследование здания Арбитражного суда Самарской области

1.Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ______________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, по цене _________________________________________(вставить общую цену заявки цифрами и прописью) со следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение (цифрами и прописью)	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Предлагаемая стоимость контракта с НДС, в текущих ценах 2009 г.	руб.
2.	Предложение о качестве выполняемых работ и квалификации участника конкурса, указанные в форме I.3.4 на ___ страницах	есть/нет
3.	Предложение о сроках (периодах) выполнения работ по форме I.3.5 на ___ страницах	Календ.дни

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.1. Расчет цены контракта на_______ стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ (оказания услуг). Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении контракта.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные

работы (услуги) будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________ (наименование организации-Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Государственным заказчиком, а также с его сотрудниками.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Государственного заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10.В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Арбитражным судом Самарской областина выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок _____ дней с даты передачи протокола оценки и сопоставления заявок и проекта государственного контракта Заказчиком победителю конкурса.

11.В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Арбитражным судом Самарской области, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

12. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта или предоставления недостоверных сведений.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком, нами уполномочен ____________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14.В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком договора о заключении государственного контакта на условиях наших предложений.

15. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.

16.Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________ , факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты: _____________________________________________________________________________

17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

18. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель ______________________ ____________________________

(ФИО) (подпись, М.П.)

Гл.бухгалтер ______________________ ____________________________

^{(ФИО) (подпись, М.П.)}

М.П.

(Заявка на участие в конкурсе (далее - заявка) - это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в конкурсе на условиях, установленных государственным заказчиком.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

В данной форме заполняются только те разделы, в которых есть пропуски. Все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.

Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В случае отсутствия у участника сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки проставляется прочерк.

Заявка должна быть составлена с учетом требований действующего законодательства РФ, а также требований п. 1.4 раздела 1.1 настоящей конкурсной документации.)

В связи с тем, что Заказчик в настоящее время не подключен к общероссийской системе электронного документооборота и не имеет возможности принимать заявки в виде электронных документов, форма для подачи заявки в виде электронного документа не публикуется.

1.3.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации Дата, исх. Номер

Государственному заказчику

Председателя Арбитражного суда

Самарской области

Н.А.Новикову

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

на участие в открытом конкурсе

1. Общие сведения об участнике конкурса:

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа)
	Полное наименование организации Участника размещения заказа
2.	Юридический адрес
3.	Почтовый адрес
4.	Телефон
5.	Факс
6.	Адрес электронный почты
7.	Контактное лицо

2. Банковские реквизиты:

8.	Наименование банка
9.	Расчетный счет
10.	Корр.счет
11.	БИК
12.	ИНН/КПП (обязательно)
13.	ОКПО
14.	ОКОНХ

3. Регистрационные данные:

15.	Номер, дата, место и орган регистрации. Регистрационные номера
16.	ФИО руководителя
17.	ФИО главного бухгалтера

Руководитель ______________________ ____________________________
^{(ФИО) (подпись) М.П.}
Гл.бухгалтер ______________________ ____________________________
^{(ФИО) (подпись)}

1.3.4. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
На бланке организации Дата, исх. Номер
Государственному заказчику
Председателя Арбитражного суда
Самарской области
Н.А.Новикову
Перечень и цена выполняемых работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во ед.	Цена за ед.	Коэф.	Коэф.	Стоимость работ
1
2
…
	ИТОГО:

Сумма итого прописью: ( ) рублей 00 копеек
Руководитель ______________________ ____________________________
^{(ФИО) (подпись) М.П.}
Гл.бухгалтер ______________________ ____________________________
^{(ФИО) (подпись)}

1.3.5. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И КВАЛИЦИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
На бланке организации Дата, исх. Номер
Государственному заказчику
Председателя Арбитражного суда
Самарской области
Н.А.Новикову
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
1. Качество работ

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение	Предложение участника размещения заказа	Примечание
1.1.	Технология выполнения работ	Подробное описание плана и графика выполнения работ, этапов (промежуточных этапов) выполнения работ, сроков выполнения работ по каждому этапу (промежуточному этапу) выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания, гарантий и объемов работ, способов и методов выполнения работ		Может быть подтверждено предложением по технологии выполнения работ
1.2.	Применяемая система контроля качества за выполненными работами	Подробное описание применяемой системы контроля качества за выполненными работами
1.3.	Мероприятия по охране труда	Согласно законодательства РФ об охране труда, а также Инструкции по технике безопасности и охране труда на предприятии и у Заказчика		Может быть подтверждено копиями положений, действующих по организации и соответствующими сертификатами, удостоверениями штатных работников организации

2. Кадровый состав, квалификация исполнителей, состоящих в штате организации:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Специальность и квалификация в соответствии с базовым и дополнительным образованием	Стаж работы, лет
общий	в том числе, по специальности

К заявке могут быть приложены копии документов об образовании, о повышении квалификации. Также могут быть приложены, резюме специалистов и прочие документы, подтверждающие квалификацию исполнителей.
3. Опыт выполнения сопоставимых по видам и объемам работ(не менее 10):

№№ п/п	Наимено-вание объекта	Наименование работ	Номер и дата контракта на выполнение работ**	Объем выполненных работ собственными силами в ценах на дату исполнения обязательств, тыс. руб.	Период выполне-ния работ	Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо)	Подтверж-дение исполнения Участником размещения заказа указанных (копии актов сдачи-приемки выполненных работ) Есть/нет
ИТОГО:		2005-2010г.

4. Репутация организации (наличие положительных отзывов-рекомендаций по сопоставимым по видам и объемам работам):

Наименование документа, регистрационный номер, дата выдачи	Организация, выдавшая документ
Отзывы, рекомендации, копии грамот, благодарственных писем

Копии указанных документов прилагаются к заявке.
Примечание:
Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе, но может быть учтено конкурсной комиссией при оценке и сопоставлении заявок по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса».
Руководитель ______________________ ____________________________
^{(ФИО) (подпись, М.П.)}
Гл.бухгалтер ______________________ ____________________________
^{(ФИО) (подпись, М.П.)}
М.П.

 

1.3.6. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
На бланке организации Дата, исх. Номер
Государственному заказчику
Председателю Арбитражного суда
Самарской области
Н.А.Новикову
Сроки (периоды) выполнения работ

№ п/п	Наименование выполняемых работ (подробное описание этапов выполняемых работ)	Сроки (периоды) выполнения работ
Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1
…

Руководитель ______________________ ____________________________
^{(ФИО) (подпись, М.П.)}
Гл.бухгалтер ______________________ ____________________________
^{(ФИО) (подпись, М.П.)}
М.П.

1.3.7. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ №___
г. Самара
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо - участник размещения заказа:
(наименование юридического лица)
доверяет__________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии______ №_________ выдан_______________
представлять интересы____________________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсах, проводимых Арбитражным судом Самарской области.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации -доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «___ »_________________________ г.
Руководитель организации________________________ (___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер________________________________ ( )
(Ф.И.О.)

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ II.

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________
г. Самара « »_________ 2010 г.
Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в лице ______________________________, с одной стороны, и__________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании _____________________________________________________________________________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г., № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса, зафиксированными в Протоколе рассмотрения заявок от «___» ____________ 2010 г. № ____________, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить, в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта, выполнение инженерных изысканий по обследованию «Здания Арбитражного суда Самарской области, г. Самара, ул. Самарская, д.203б», а Государственный заказчик принимает на себя обязательство по оплате предоставляемых работ в порядке и на условиях Контракта.
1.2.Технические требования к работе, являющейся предметом Государственного контракта, определяются Техническим заданием Государственного заказчика (Приложение № 1).
1.3. Приемка и оценка работ осуществляются согласно Техническому заданию.
1.4. Срок выполнения работ по Контракту составляет___________________ календарных дней, согласно календарному плану (Приложение № 3) и устанавливается от даты подписания Контракта и момента предоставления доступа на объект, согласно п.4.2.4. настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Общая цена Работ по настоящему Контракту определена на основании сметы (Приложение № 2) и составляет________ рублей, в том числе НДС (______________), включает в себя стоимость работ по настоящему Контракту.
2.2. Цена Контракта в ходе выполнения Работ по настоящему Контракту может быть изменена по согласованию Государственного заказчика с Исполнителем, но не более чем на 10 (десять) процентов.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Настоящий Контракт оплачивается Государственным заказчиком из средств федерального бюджета. Оплата работ по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя,несет Исполнитель.
3.2. Оплата производится за выполненную работу с авансовым платежом в размере 30% от стоимости работ по Контракту, который учитывается пропорционально стоимости выполненных этапов или видов работ.
Авансовый платеж осуществляется Государственным заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Государственного контракта Сторонами.
3.3. Оплата работ производятся по фактически выполненным работам с учетом авансового платежа на основании двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных уполномоченными лицами с представлением подтверждающих документов и счета для оплаты,в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.
3.4. Государственный заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки и произвести расчет по Контракту или сообщить Исполнителю в письменном виде свои замечания. В случае отсутствия замечаний, работа считается принятой и подлежит оплате.

1. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
2. В случае прекращения работ по Контракту Государственный заказчик обязан оплатить выполненные работы по степени их готовности на момент прекращения за вычетом перечисленных ранее платежей.

3.7. В случае изменения объема предоставляемых работ, Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе уменьшить или увеличить цену Контракта пропорционально изменению объема указанных работ, но не более чем на десять процентов такой цены. Соответствующие изменения положений Контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в здании Государственного заказчика в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и разработанным графиком утвержденным Сторонами.
4.1.2. Передать Государственному заказчику техническое заключение, согласованное в установленном порядке, в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и электронную версию на СD диске.
4.1.3. Предъявить Государственному заказчику и контролирующим органам, надлежащим образом оформленное свидетельство, подтверждающее участие в саморегулируемой организации.
4.1.4. Представлять по запросам Государственного заказчика информацию, имеющую непосредственное отношение к выполнению работ, предусмотренную настоящим Контрактом.
4.1.5. Своевременно представлять Государственному Заказчику Акт сдачи-приёмки фактически выполненных работ и Счет для оплаты.
4.2. Государственный заказчикобязан:
4.2.1. Обеспечить необходимые условия для качественного и своевременного выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2.2. Принять результаты работ, выполненных в соответствии с условиями и требованиями Контракта.
4.2.3. Оплатить предоставляемые Исполнителемна условиях Контракта работы, услуги в порядке и в сроки, определенные Контрактом.
4.2.4. Обеспечить доступ к обследуемым узлам и конструкциям, о чем информировать Исполнителя в письменной форме.
4.3. Исполнитель вправе Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность персонала, необходимого для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Контракта.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
5.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств.
5.2. Если в процессе выполнении работ возникает необходимость продления срока выполнения работ, данное условие должной быть согласовано Сторонами и оформлено в виде Дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
6. Гарантии качества оказываемых услуг
6.1. Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации
7 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту (за каждую неделю выполненных работ). Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.
7.5. Расторжение Государственного контракта допускается исключительно по соглашению сторон в судебном порядке по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обстоятельства подтверждаются справкой компетентного органа исполнительной власти.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,
постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему государственному Контракту решаются в судебном порядке.
До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней от даты ее получения.
9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
10.2. Исполнитель представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Смета.
Приложение № 3 – Календарный план.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

___________ ______________________
М.П. М.П.

Приложение №1
к Государственному контракту
№____ от « » ________ 2010 года

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение опытно-конструкторских работ, а именно: обследование здания Арбитражного суда Самарской области
^{наименование объекта по Перечню}
ул. Самарская, д. 203б»
согласно Технической части конкурсной документации

Приложение №2
к Государственному контракту
№____ от « » ________ 2010 года
СМЕТА

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во ед.	Цена за ед.	Коэф.	Коэф.	Стоимость работ
1
2
…
	ИТОГО:

Сумма итого прописью: ( ) рублей 00 копеек

Исполнитель:	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

___________ ______________________
М.П. М.П.

Приложение №3
к Государственному контракту
№____ от « » ________ 2010 года

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

 

№ этапа	Наименование работ	Срок выполнения работ	Стоимость %
1
2
3
4	ВСЕГО:		100%

Примечание. Отдельные виды и этапы работ выполняются параллельно.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:

 

 

ЧАСТЬ III.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ

 

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Арбитражного суда
Самарской области
________________Н.А. Новиков
«___» ________________2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение опытно-конструкторских работ, а именно: обследование здания Арбитражного суда Самарской области
^{наименование объекта по Перечню}
ул. Самарская, д. 203б»

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.Основание для проведения инженерных изысканий
2.Место расположения	Российская Федерация, г. Самара, ул. Самарская, д. 203б
3.Цель инженерных изысканий	Возможность проведения ремонтных работ в исследуемом здании в целях размещения Арбитражного суда Самарской области.
4.Стадийность проведения инженерных изысканий	Одностадийное.
5. Краткая характеристика здания	Здание шестиэтажное с двухэтажной пристройкой, подвалом и чердаком. Планировочное решение в виде каре с дворовой пристройкой по центру здания, с двух сторон к зданию примыкают соседние строения. Несущие конструкции – наружные и внутренние кирпичные стены, внутренние железобетонные колонны, железобетонные перекрытия и деревянные стропильные конструкции. Кровля скатная из оцинкованной кровельной стали по деревянной обрешетке. Фундаменты стен - ленточные. Лестницы из железобетонных наборных ступеней по стальным косоурам и из монолитных железобетонных конструкций.
6.Основные технико-экономические показатели	Обследованию подлежат подвал, первый – шестой этажи, чердачное помещение и крыша здания - частично; пристройка к зданию - полностью. Планы обследуемых помещений здания приведены на рис. 1-7.
7.Состав инженерных изысканий	Анализ предоставленной архивной документации Инженерно-геодезические работы Основание и фундаменты Несущие и ограждающие конструкции с обследованием состояния материалов и экологическим состоянием конструкций и помещений. Составление общего технического Заключения по результатам обследования.
8. Генеральная организация, выполняющая инженерные изыскания	На основании проведенного конкурса
9.Особые условия изысканий	Все работы выполнить с учетом действующих строительных норм и правил, государственных стандартов и других нормативных документов, в том числе СП-31-109-2003. Так как здание является памятником истории и культуры федерального значения, изыскания провести преимущественно неразрушающими методами.
10. Организация, выполняющая работы должна иметь:	лицензии на проведение указанных работ; лицензию Министерства культуры РФ на проведение работ на памятниках истории и культуры федерального значения; сертификат TUVсоответствия системы менеджмента качества требованиям ISO9001:2000; стационарные сертифицированные и аттестованные лаборатории: - инженерно-геологическая (грунтовая) лаборатория - лаборатория разрушающих испытаний материалов конструкций; - лаборатория радиационного контроля; - химико-аналитическая лаборатория. оборудование для проведения инженерно-геодезических работ: - высокоточные цифровые нивелиры Iкласса точности; - цифровые штрих-кодовые инвентарные рейки Iкласса точности; - высокоточный роботизированный электронный тахеометр Iкласса точности; оборудование для проведения работ по обследованию грунтов основания и фундаментов: - портативный комплект электроконтактного динамического зондирования грунтов; - переносная малая буровая установка; оборудование для проведения работ по обследованию строительных конструкций: - видеоэндоскоп гибкий управляемый с фиксацией видеокартинок на flesh-карту; - локатор арматуры с пробниками диаметра и глубины заложения арматуры, с точностью определения диаметра до +/- 0,5 мм, защитного слоя до +/- 2 мм; - селективный металлодетектор с компенсированным датчиком; - сейсмостанцию для сейсмоакустического прозвучивания конструкций кирпичных стен и столбов; - радар для контроля внутренней структуры строительных конструкций; - приборы неразрушающего контроля прочности бетона, кирпича и раствора; оборудование для проведения инженерно-экологических и материаловедческих изысканий: - электронный сканирующий микроскоп с химическим и фазовым анализатором; - универсальный спектрометрический комплекс; - многофункциональный измерительный комплекс для мониторинга радона; - дозиметр-радиометр; - универсальный радиометр-спектрометр; программное обеспечение: - для обработки результатов инженерно-геодезических работ; - для обработки результатов полевых и лабораторных испытаний грунтов; - для обработки результатов инженерно-экологических и материаловедческих изысканий; - для выполнения расчетов и прочностного анализа строительных конструкций. На все приборы, оборудование и программные продукты обязательно должны иметься сертификаты Ростеста об их поверке и соответствии.
11. Требования к методике проведения работ	Инженерно-технические изыскания выполняются в полном объеме, включая анализ имеющихся архивных материалов, инженерно-геодезические работы, обследование оснований и фундаментов, обследование надземных конструкций, инженерно-экологические и материаловедческие изыскания, поверочные расчеты основания и конструкции зданий. Инженерно-геодезические работы выполняются с помощью современных электронных тахеометров, координатными методами в единой системе координат, что позволит получить полное представление о взаимном расположении деталей здания. Определение состояния и конструктивного решения фундаментов производится из шурфов, откапываемых снаружи или внутри зданий ниже подошвы фундаментов на 0,5–1м. Прочностные характеристики материалов определяются неразрушающими методами. Физико-механические и химические характеристики грунтов определяются путем лабораторных анализов проб грунта, отбираемых из-под подошвы фундаментов и из специально пробуренных скважин с применением портативно буровых установок, а также путем электроконтактного динамического зондирования. Определяются расчетные допускаемые и действующие давления на грунт и фундаменты здания. Инженерные изыскания строительных конструкций должны включать в себя визуальное обследование с фиксацией дефектов и детальное приборное обследование с определением конструктивного выполнения и состояния основных узлов и элементов конструкций, прочностных характеристик материалов и выполнением поверочных расчетов. Все работы по определению состояния и прочностных характеристик материалов конструкций выполняются с применением самых современных методик и приборных средств, включая преимущественно неразрушающие методы, в том числе для метод упругого отскока, электромагнитное, ультразвуковое и сейсмоакустическое зондирование, радиолокацию и эндоскопическое исследование конструкций. Все работы должны выполняться с применением самой современной аппаратуры и приборов, и в соответствии с действующими нормативными документами и стандартами ISO. Инженерно-экологические изысканий должны включать в себя радиационно-экологические исследования с дозиметрическим контролем всех доступных помещений; поиск и локализацию мест с повышенными уровнями гамма-излучения; определение содержания эффективной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона во всех доступных помещениях в штатном и выдержанном режиме; определение радионуклидного состава строительных материалов неразрушающими методами. По результатам инженерных изысканий должен быть выпущен технический отчет, включающий выводы и рекомендации по всем разделам инженерно-технических изысканий.
12.Требования к анализу архивной документации	Провести анализ архивной и проектной документации с целью: определения степени изученности инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка; изучения объемов и полноты выполненных ранее обследований фундаментов; определение конструктивного решения здания; определение характера и положения имевших место в прошлом и существующих дефектов конструкций. В объем анализируемых материалов включить следующее: технические заключения по изысканиям прошлых лет; архивы служб, эксплуатирующих здание; проекты здания; материалы и планы БТИ.
13. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям	Выполнить инженерно-геодезические работы в следующем объеме: чертежи планов подвала, надземных этажей, чердаков и кровли здания; чертежи разрезов здания – 2-х продольных и 2-х поперечных; чертежи фасадов здания; планы перекрытий и покрытия. На чертежи поэтажных планов нанести: капитальные несущие стены и межкомнатные перегородки с учетом их размеров, материала, конфигурации и разворота относительно друг друга; местоположение оконных и дверных проемов с указанием высотных отметок низа и верха проема, материала дверных и оконных коробов; видимые несущие балки с указанием высотных отметок низа балки, материала балки; лестничные марши и площадки с учетом их размеров, конфигурации, количества ступеней и указанием высотных отметок, вида материала лестницы; высотные отметки пола и потолков во всех помещениях; основные строительные оси аналогичные осям в архивных материалах; размеры конструкций и их привязки к строительным осям. На чертежи разрезов нанести: конфигурацию помещений по линии разреза; высотные отметки полов, потолков, верхов и низов проемов; размеры конструкций и привязки к строительным осям. На чертежи фасадов нанести: видимое (не закрытое строительными сетками, лесами, подмостями) графическое изображение оконных и дверных проемов, межуровневых и подкрышных карнизов, границ лепных элементов, определяющих архитектурный облик фасадов; высотные отметки основных элементов; видимые дефекты конструкций. Работы провести в условной системе координат X, Y и государственной (абсолютной) системе высот. Высотные отметки указываются в метрах, размеры в миллиметрах. Чертежи выполнить в электронном виде в системе AutoCAD в формате DWG.. Распечатки на бумаге выполнить в масштабе, оптимальном для чтения чертежей. Разместить чертежи на листах бумаги единого формата для тома отчета (А1-А0).
14. Требования к обледованию оснований и фундаментов	Осуществить проходку 16-ти шурфов глубиной до 2,5 м с целью определения типов, геометрических характеристик и состояния фундаментов под несущими стенами и колоннами здания и оценки состояния грунтов оснований. Провести бурение из шурфов 8-и скважин глубиной до 12 м с отбором проб грунтов. Выполнить полевые испытания грунтов методом электроконтактного динамического зондирования на глубину до 8 м в 8-и точках. Выполнить комплекс лабораторных исследований грунтов по определению их физико-механических и химических свойств. Выполнить комплекс работ по определению прочностных характеристик материалов фундаментов неразрушающими методами. Отобрать образцы грунта из шурфов и определить физико-механические свойства грунтов, непосредственно подстилающих подошву фундаментов. Оценить несущую способность грунтов основания. Оценить давление под подошвой фундаментов здания.
15.Требования к обследованию несущих и ограждающих конструкций	Выполнить визуальное, детальное, инструментальное и лабораторное обследование элементов здания: стен; балконов; колонн; междуэтажных и чердачных перекрытий; лестниц; стропильных конструкций и кровли. Составить ведомости видимых дефектов. Составить схемы фасадов и планов здания с указанием видимых дефектов. Определить составы междуэтажных и чердачных перекрытий. При обследовании стальных конструкций выполнить: определение фактических сечений; освидетельствование состояния конструкций с выявлением дефектов и повреждений; оценку технического состояния; прочностные характеристики стали. При обследовании железобетонных конструкций установить: геометрические размеры сечений; армирование конструкций; прочность бетона и класс арматуры (лабораторно и неразрушающим методом); ширину раскрытия трещин; глубину карбонизации бетона. При обследовании деревянных конструкций определить: сечение элементов; состояние конструкций, включая степень повреждения гнилью; При обследовании каменных конструкций определить: прочность, класс, марка раствора и кирпича; состояние; степень поражения грибком (метод обработки). Определить влажность конструкций подвала, первого этажа и наружных стен здания. Определить конструктивное решение и состояние крыши здания. Выполнить поверочные расчеты основных несущих элементов здания. Определить нагрузки на фундаменты зданий. Выполнить микологический анализ материалов отделки помещений в местах повреждений. Выполнить оценку радиационного состояния материалов конструкций и помещений здания, включая: определение содержания радона в помещениях здания; определение уровня радиационного фона и анализ содержания радионуклидов в материалах конструкций здания.
16.Требования к общему Техническому Заключению	Обобщить материалы всех разделов инженерных изысканий. Составить техническое Заключение с включением в него: результатов инженерно-геодезических работ; результатов инженерно-экологических изысканий с указанием соответствия экологического состояния здания требованиям нормативных документов; результатов определения состояния и несущей способности оснований и фундаментов; результатов определения конструктивного решения здания; результатов поверочных расчетов с указанием резервов несущей способности несущих и ограждающих конструкций, а также их элементов; выводов о техническом состоянии обследованных конструкций здания; рекомендации по укреплению фундаментов и грунтов основания (в случае необходимости) и по восстановлению несущей способности поврежденных несущих и ограждающих конструкций;
18. Количество экземпляров	Всю документацию выполнить в четырёх экземплярах на бумажном носителе, кроме того документация пре­доставляется на электронном носителе.
19. Требования к определению сметной стоимости работ	Сметную стоимость работ определить на основе сметно – нормативной базы 2001 г. и с пересчетом в текущий уровень цен. 1. Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Госстрой России, 1999. 2. Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений. Росжилкоммунсоюз, 1990. 3. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. Минземстрой России. ГП "ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ" 1998 г. 4. Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Министерство регионального развития РФ. ОАО "ПНИИИС", Москва. 2006 г. 5. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Стройиздат, 1982. Госстрой СССР. 6. Письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010 Минрегиона России в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности на I квартал 2010г.
СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела материально-технического обеспечения Арбитражного суда Самарской области _____________________/……….. / «_____»_________________ 2010 г.

 

 

Опубликовано: 13.08.2010 10:20 Обновлено: 15.05.2023 16:14