Проект государственного котратка на поставку аккумуляторов для источника бесперебойного питания.


Проект государственного котратка на поставку аккумуляторов для источника бесперебойного питания.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ- /09

на изготовление и поставку товаров для государственных нужд

г. Самара « ____» ______________ 2009 г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице И.о.Председателя Арбитражного суда Губанова В.А., с одной стороны,

и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу № __ от _______________ 2009 г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику в срок, установленный настоящим контрактом, а Заказчик надлежащим образом принять на условиях настоящего Контракта следующий товар:

№ п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Количество

Сумма (с учетом НДС)

Руб.

1.

Поставка аккумуляторов для источника бесперебойного питания

штуки

26

221000,00

1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги); доставка по адресу заказчика в срок до 21 декабря 2009 года

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товаров производится в следующие сроки:

№ п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Количество

Срок поставки

1.

Поставка аккумуляторов для источника бесперебойного питания

штуки

26

В срок до 21 декабря 2009 года.

2.2. Передача товара осуществляется по адресу Государственного заказчика

2.3. Передача товара оформляется товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями сторон.

2.4. Датой поставки считается дата передачи/принятия товара в соответствии с товарной накладной.

2.5. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с Исполнителя на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

3.1. Требования, предъявляемые к качеству товара:

1. Назначение - использование в UPS (Uninterruptible Power Supply - источник бесперебойного питания).

2. Аккумуляторы должны быть выполнены по технологии AGM.

3. Аккумуляторы должны быть герметизированными.

4. Аккумуляторы должны быть блочного исполнения.

5. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6. Проектируемый срок службы не менее 10 лет.

7. Полностью необслуживаемые.

8. Аккумуляторы должны быть устойчивы к глубокому разряду.

9. Принимаются к вторичной переработке.

10. Напряжение - 12 В.

11. Мощность 15 мин. До 1,6 В/Эл 250С, Вт/блок - 1575.

12. Емкость С20 до 1,75 В/Эл, Ач - 66.

13. Длина, мм - 272±1мм.

14. Ширина, мм - 166±1мм.

15. Высота, мм - 190±1мм.

16. Вес, кг - 24.

17. Ток короткого замыкания, А - 2200.

18. Тип вывода - Болтовой М6 (М-М6).

19. Аккумуляторы должны иметь сертификат ДИН ГОСТ ТЮФ (DIN Gost TUV).

20. Аккумуляторы должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99.

21. Необходимо перечислить все указанные выше параметры с соответствующими значениями предлагаемых участниками тендера аккумуляторов.

3.2. Сроки годности, сроки гарантии качества - на аккумуляторы для источника бесперебойного питания должна распространяться полная гарантия производителя, подтвержденная документом от производителя, гарантийный срок не менее 12 месяцев, проектируемый срок службы не менее 10 лет.

Аккумуляторы для источника бесперебойного питания должны быть упакованы и замаркированы в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.

Аккумуляторы должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99.

3.3 Требования к упаковке: товар поставляется в оригинальной упаковке изготовителя.

3.4. Товары считаются принятыми Государственным заказчиком по количеству, качеству и комплектности с даты подписания товарной накладной.

4. СУММА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1.Общая сумма Контракта составляет 221000 рублей 00 копеек (Двести двадцать одна тысяча рублей 00копеек), в том числе НДС и транспортные расходы. Доставка, разгрузка, размещение на склад аккумуляторов для источника бесперебойного питания - за счет средств поставщика. Стоимость упомянутых работ/услуг включена в стоимость товара.

4.2. 100% по факту поставки по представлении заказчику накладной на сдачу-приемку товара счета и счета-фактуры.

4.3. Оплата товара производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 10-ти банковских дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Поставщиком.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на разрешение Арбитражного суда Московской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 г.

7.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:

Государственный заказчик:

Арбитражный суд Самарской области,

443045, г. Самара, ул. Авроры 148,

ИНН6316010140, КПП631601001,

УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)

л/с 03421190850,

р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

Поставщик: Государственный заказчик:

Председатель Арбитражного суда

Самарской области

. Новиков Н.А.

. «_» _____________2009 г.

2 декабря 2009 г.