Проект государственного контракта на изготовление и поставку символов судебной власти для нужд Арбитражного суда Самарской области.


Проект государственного контракта на изготовление и поставку символов судебной власти для нужд Арбитражного суда Самарской области.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ- /09

на изготовление и поставку товаров для государственных нужд

г. Самара « ____» ______________ 2009 г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице И.о. Председателя Арбитражного суда Губанова В.А., с одной стороны,

и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу № __ от _______________ 2009 г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику в срок, установленный настоящим контрактом, а Заказчик надлежащим образом принять на условиях настоящего Контракта следующий товар:

№ п/п

Наименование товара

Единица

измерения

Штуки

Количество

Сумма (с учетом НДС)

Руб.

1.

Приобретение символов судебной власти

74

148700,00

1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги); доставка по адресу заказчика в срок до 16 декабря 2009 года

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товара (символы судебной власти) производится в срок до 16 декабря

2.2. Передача товара осуществляется по адресу Государственного заказчика

2.3. Передача товара оформляется товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями сторон.

2.4. Датой поставки считается дата передачи/принятия товара в соответствии с товарной накладной.

2.5. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с Исполнителя на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

3.1.Наименование товара и требования предъявляемые к качеству товара:

1.

Изображение Государственного герба Российской Федерации 45*55 в буковой рамке, пластик рельефный

штук

7

2.

Изображение Государственного герба РФ 80*70 рельефный (позолота) ,герб России размещен на щите французской формы, декорированный тканью (замша) вишневого цвета, Герб изготовлен из фарфоровой массы высокой плотности, покрыт цветными глазурями при температуре 1200 градусов. Финишное покрытие растворы жидкого золота 12% (глянцгольд), платины 10%, люстровые надглазурные краски с обжигом до 820 градусов

штук

1

3.

Государственный флаг Российской Федерации 90*135 (п/э)- ткань тафета, технология прямая цифровая печать

штук

20

4.

Государственный флаг Российской Федерации 1.4*2.1(сетка)- уличный флаг, ткань флажная сетка, люверсы, прямая цифровая печать

штук

4

5.

Подставка напольная под 1 флаг (фигурная, тумба) дерево

штук

7

6.

Древко 2 м ( металлопластик)

штук

7

7.

Навершие на древко «капля»- дерево, цвет «золото»

штук

7

8.

Подставка настольная на 2 флажка - металлическая - никель, с утяжелителем

штук

7

9.

Флажок Российской Федерации 15*22 -атлас двухсторонний, технология-сублимация

штук

7

10.

Флажок Самарской губернии 15*22 - атлас двухсторонний, технология-сублимация

штук

7

3.2. Сроки годности, сроки гарантии качества - на символы судебной власти должна распространяться полная гарантия производителя, срок гарантии качества не менее 24 месяцев.

Срок гарантии качества для уличных флагов - не менее 6 месяцев.

Символы судебной власти должны быть упакованы в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.

3.3 Требования к упаковке: товар поставляется в оригинальной упаковке изготовителя.

3.4. Товары считаются принятыми Государственным заказчиком по количеству, качеству и комплектности с даты подписания товарной накладной.

4. СУММА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1.Общая сумма Контракта составляет 148700 рублей 00 коп. (Сто сорок восемь тысяч семьсот рублей 00 коп.), в том числе НДС и транспортные расходы. Доставка, разгрузка, размещение на склад - за счет средств поставщика. Стоимость упомянутых работ/услуг включена в стоимость приобретаемого товара.

4.2. 100% по факту поставки по представлении заказчику накладной на сдачу-приемку товара счета и счета-фактуры.

4.3. Оплата товара производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 10-ти банковских дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Поставщиком.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на разрешение Арбитражного суда Московской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 г.

7.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:

Государственный заказчик:

Арбитражный суд Самарской области,

443045, г. Самара, ул. Авроры 148,

ИНН6316010140, КПП631601001,

УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)

л/с 03421190850,

р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

Поставщик: Государственный заказчик:

И.о. Председателя Арбитражного суда

Самарской области

. Губанов В.А.

. «_» _____________2009 г.

27 ноября 2009 г.

Сервис временно не доступен