Документация об аукционе по устройству систем кондиционирования, вентиляции и дымоудаления в здании Арбитражного суда Самарской области по адресу г. Самара, ул. Авроры, д. 148 Литер А3.


Документация об аукционе по устройству систем кондиционирования, вентиляции и дымоудаления в здании Арбитражного суда Самарской области по адресу г. Самара, ул. Авроры, д. 148 Литер А3.

Арбитражный суд Самарской области


УТВЕРЖДАЮ

И.о. Председателя Арбитражного суда Самарской области

В.А.Губанов.

«10» ноября 2009года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

«Устройство систем кондиционирования и вентиляции (без поставки и монтажа чиллера), дымоудаления в здании Арбитражного суда Самарской области по адресу г. Самара, ул. Авроры,148 Литер А3».

С а м а р а 2009 г.


СОДЕРЖАНИЕ стр.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 3

ЧАСТЬ 1. АУКЦИОН 4

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 4

1.1. Законодательное регулирование 4

1.2. Государственный заказчик и предмет аукциона 4

1.3. Требования к форме заявки на участие в аукционе, и инструкция

по ее заполнению 4

1.4. Требования к содержанию заявки на участие в аукционе 4

1.5. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе 6

1.6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 7

1.7. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе 7

1.8. Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 7

1.9. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 7 .

1.10. Место, порядок, дата и время проведения аукциона 7

1.11. Заключение Государственного контракта 9

1.12. Возможность заказчика изменить количество

поставляемых по контракту товаров 9

1.13. Обеспечение заявок на участие в аукционе 10

1.14. Обеспечение исполнения государственного контракта 10

1.15. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 11

1.16. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 11

1.17. Место, условия и сроки поставки товаров и выполнения работ 11

1.18. Место, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг 11

1.19. Источник финансирования заказа 11

1.20. Порядок формирования цены контракта 11

1.21. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта 11

1.22. Требования к участникам размещения заказа 12

РАЗДЕЛ 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 13

РАЗДЕЛ 1.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ 17

1.3.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ

УЧАСТИЯ В АУКЦИ0НЕ 17

1.3.2. ФОРМА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 18

1.3.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 20

1.3.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 23

ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 24

ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 31


ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Документация об аукционе предоставляется на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого аукциона.

На официальном сайте: www.zakupki.gov.ru, www.samara.arbitr.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положения настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание, что участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Государственный заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.


ЧАСТЬ 1. АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая Документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иными законодательными актами, регламентирующими деятельность по размещению заказов на закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд в Российской Федерации.

1.2. Государственный заказчик и предмет аукциона

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый Аукцион, предмет которого указан в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Требования к форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по ее
заполнению

Участник размещения заказа подает заявку на участие в Аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. Заявка на участие в аукционе заполняется в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона по форме, представленной в пункте 1.3.2. раздела 1.3 настоящей документации об аукционе.

1.4. Требования к содержанию заявки на участие в аукционе

1.4.1. Заявка на участие в аукционе, должна быть подготовлена по форме,
представленной в Разделе 1.3. настоящей документации об аукционе, и содержать сведения и
документы, указанные в Информационной карте аукциона и Разделе 1.3. настоящей
документации об аукционе.

1.4.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к
заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Участник размещения заказа
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если аукцион состоит из
нескольких лотов, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в
отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион,
оформленный единой документацией об аукционе с другими лотами;

1.4.3. Заявка на участие в аукционе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке;

1.4.4. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

1.4.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований;


1.4.6.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в аукционе (Раздел 1.3.);

1.4.7. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц);

1.4.8. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам;

1.4.9. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

1.4.10. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа, в случае необходимости;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случае указания в
Информационной карте также копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких
документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам. осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом I части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение


работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если такое требование установлено заказчиком;

1.5. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

1.5.1. Заявки на участие в аукционе подаются по месту, указанному в
Информационной карте аукциона, при этом датой начала срока подачи заявок на участие в
аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном
издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

1.5.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

1.5.3. Государственный заказчик, оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

1.5.4. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

1.5.5. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе (наименование аукциона). Номер лота » (в соответствии с информационной картой).

1.5.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота;

1.5.7. Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 1.5.5.
настоящего Раздела. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по
каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается
наименование аукциона и номер соответствующего лота, а именно: «Открытый аукцион
_____ (наименование аукциона). Номер лота___ » ( в соответствии с информационной картой).

1.5.8. Допускается указывать на внешнем конверте наименование (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа,
Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными
требованиями. Государственный заказчик не будет нести никакой ответственности в случае
его потери.

1.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок регистрируются Государственным заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным -также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Государственного заказчика:

1.5.10. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в аукционе. Государственным заказчиком по требованию участника размещения заказа выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе. В случае направления заявки на участие в аукционе по почте, соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе;

1.5.11. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

1.6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

1.6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

1.6.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки. В уведомлении в обязательном порядке должно быть указано: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

1.7. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

1.7.1. Участник вправе направить запрос о разъяснении положений Документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа после опубликования Документации об аукционе на официальном сайте.

1.7.2. Запрос должен поступить Заказчику не позднее пяти дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

1.7.3. Форма запроса произвольная.

1.7.4. Заказчик в течение двух рабочих дней направит разъяснение положений
Документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.

1.8. Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной
цены контракта («шаг аукциона»)

Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») указаны в Информационной карте аукциона.

1.9. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе происходит в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте аукциона.

1.10. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

1.10.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обеспечивает всем участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Если документацией об аукционе предусмотрена возможность электронной формы участия в аукционе, участники аукциона вправе выбрать такую форму участия в аукционе.

1.10.2. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Участники аукциона, выбравшие электронную форму участия в аукционе, считаются присутствующими при проведении аукциона, если они к моменту начала аукциона зарегистрировались и системе, обеспечивающей электронную форму участия в аукционе. Регистрация участников аукциона в указанной системе осуществляется без взимания платы.

1.10.3. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, заказчик, уполномоченный opган непосредственно перед началом проведения аукциона сообщают о наличии таких участников аукциона.

1.10.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

1.10.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, заказчик снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной)
цены контракта ( цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота).

1.10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

1.10.7. При проведении аукциона заказчик осуществляют аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

1.10.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

1.10.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

1.10.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такою запроса в письменной форме иди в форме электронного документа представляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

1.10.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания государственного контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

1.10.12.В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.


1.10.13. В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику
аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом
государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении
о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от
заключения государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в
течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта. При
непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный
документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения
контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнении
контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения
государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона
от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, не возвращаются.

1.10.14. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона.

1.10.15. Аукцион проводится в день, во время и в месте указанные в Информационной карте аукциона.

1.11. Заключение государственного контракта

1.11.1 Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона.

1.11.2. Государственный контракт должен быть подписан победителем аукциона в течение 10 дней с даты передачи ему проекта государственного контракта Государственным заказчиком.

1.11.3. В случае если победитель аукциона уклоняется от заключения государственного контракта, то государственный контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при этом заключение государственного контракта для такого участника аукциона является обязательным.

1.11.4. Заказ признается размешенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Государственным заказчиком в Реестр государственных контрактов.

1.12. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров

В случае если это указано в Информационной карте аукциона заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

1.13. Обеспечение заявок на участие в аукционе

1.13.1. Если в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в Информационной карте аукциона. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте аукциона.

1.13.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в аукционе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

1. 13.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. В случае проведения аукциона, состоящего из нескольких лотов, и подачи участником заявок по нескольким лотам, в составе таких заявок по каждому лоту должно быть подано отдельное платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент»).

1.13.4. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе.

1.13.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения государственного контракта.

1.14. Обеспечение исполнения государственного контракта

1.14.1. Если в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении исполнения государственною контракта, данный контракт заключается только после предоставления такого обеспечения участником размещения заказа, с которым заключается контракт.

1.14.2. Способ обеспечения исполнения обязательства: предоставление банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте аукциона определяется таким участником аукциона самостоятельно.

1.14.3. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

1.14.4. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

1.15. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемых

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

Описание поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и их количественных и качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приведенной в Разделе 1.3.

1.16. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара,
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Участник размещения заказа предоставляет гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, являющиеся предметом аукциона в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

1.17. Место, условия и сроки поставки товаров и выполнения работ

Место, сроки и условия выполнения работ и оказания услуг указаны в Информационной карте аукциона.

1.18. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, являющихся предметом Государственного контракта указаны в проекте Государственного контракта. Раздел II настоящей документации об аукционе и в Информационной карте аукциона.

1.19. Источник финансирования заказа

Источник финансирования заказа - федеральный бюджет.

1.20. Порядок формирования цены контракта

1.20.1. Предложенная на аукционе цена на товары, работы, услуги должна быть
фиксированной без дополнительной индексации.

1.20.2. Начальная цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам открытого аукциона.

1.20.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственною контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену государственного контракта.

1.20.4. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в аукционе. Государственный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.20.5. Сведения о предоставлении преференций содержатся в Информационной карте аукциона.

1.21. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта

Цена государственного контракта, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, должна быть выражена в валюте Российской Федерации.

1.22. Требования к участникам размещения заказа

1.22.1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие
обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

1.22.2. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик вправе установить
также следующие требования к участникам размещения заказа:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

2) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.22.3. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению государственного
контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если это допускается условиями,
изложенными в Информационной карте аукциона.

РАЗДЕЛ 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на право заключить государственный контракт изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.1 настоящей документации об аукционе. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1.1, и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

№ п/п

Ссылка на пункт Раздела 1.1

Наименование пункта

Текст пояснений

1.

П.1.2

Наименование государственного заказчика, контактная информация

Арбитражный суд Самарской области

Адрес: 443045,г. Самара, ул. Авроры,148

Контактное лицо: тел.(846) 226-55-12 Бусарева Зинаида Николаевна,(846) 226-55-10 Галимов Накадин Зайнуллович

2.

П.1.2

Предмет аукциона

«Устройство систем кондиционирования и вентиляции (без поставки и монтажа чиллера), дымоудаления в здании Арбитражного суда Самарской области по адресу г. Самара, ул. Авроры,148 Литер А3».

3.

п.1.5

Место подачи заявок на участие в аукционе

443045,г. Самара, ул. Авроры,148, 1 этаж, канцелярия, ежедневно с 10.00 до 12.00(час) и с 14.00 до 16.30 (час)

4.

п.1.5

Срок подачи заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 ноября 2009 г. и должны быть поданы не позднее 10 час.00 мин. по местному времени 01 декабря 2009 года

5.

п.1.8

Начальная цена контракта

9283343рубля 00 копеек (Девять миллионов двести восемьдесят три тысячи триста сорок три рубля 00 копеек)

6.

п.1.8

«Шаг аукциона»

464167,15 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь рублей 15 копеек)

7.

п.1.9

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет происходить по адресу: г. Самара, ул. Авроры,148, 1 этаж, Конференц-зал в 10 час.00 мин. местного времени 01 декабря 2009 года.

8.

п.1.10

Дата, время и место проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры,148, 1 этаж, Конференц-зал в 10час.00 мин. местного времени 03 декабря 2009 года

9.

п.1.12

Возможность изменить количество поставляемых товаров и выполняемых работ и услуг

Не более чем на 10%

10.

п.1.13

Обеспечение заявок на участие в аукционе

5% начальной (максимальной) цены контракта.

Реквизиты: ИНН 6316010140, КПП 631601001, УФК по Самарской области (4200 Арбитражный суд Самарской области, л/с 05421190850), р/с 40302810000001000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

11.

п.1.14

Обеспечение исполнения государственного контракта

30% начальной (максимальной) цены контракта,

Реквизиты ИНН 6316010140, КПП 631601001 УФК по Самарской области (4200 Арбитражный суд Самарской области, л/с 05421190850), р/с 40302810000001000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

12.

п.1.16

Требования к предоставлению гарантий на поставляемые товары и выполняемые работы

Гарантия качества - 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания акта сдачи-приемки работ

В соответствии с действующими стандартами на данные виды, работ.

13.

п.1.17

Место, условия и сроки поставки товаров, работ,услуг

Сроки выполнения работ: до 23 декабря 2009г.

Место выполнения работ:

г. Самара, ул. Авроры,148 Литера А3 здание Арбитражного суда Самарской области

14.

П.1.4

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 1.3 настоящей документации об аукционе с соблюдением требований, установленных в Разделе 1.1 Общие условия проведения аукциона и содержать следующее:

1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование(наименование),сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),фамилия, имя , отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица), номер контактного телефона, подготовленные по форме, представленной в разделе 1.3.3 (Анкета участника аукциона) настоящей документации об аукционе;

б) Выписку из единого государственного реестра юридических лиц(для юридических лиц),выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность( для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства(для иностранных лиц);

в) документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо(лица), подписывающие заявку, имеет полномочия подписать заявку , и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона;

2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе;

а) документы подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если такое обеспечение предусмотрено;

б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку соответствующих товаров, выполнение работ оказание услуг являющихся предметом аукциона (в т. ч. Копии действующих лицензий на виды деятельности по предмету аукциона если деятельность лицензируется);

в) документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

г) предложение о качестве товаров и работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта (по форме, приложенной в Разделе 1.3 настоящей Документации об аукционе).

3. Предложение о цене контракта (по форме, приложенной в Разделе 1.3 настоящей Документации об аукционе)

4. Любые другие документы по усмотрению участника аукциона.

15.

п.1.20

Преференции

Не предусмотрены.

16.

п.1.22

Привлечения

По согласованию с Государственным заказчиком/субподрядчиков/субпоставщиков.

17.

п. 1.15

Требования к описанию поставляемых товаров и выполняемых работ

Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 1.3 настоящей документации об аукционе с соблюдением требований, установленных в Разделе 1.1 «Общие условия проведения Аукциона» настоящей документации об аукционе.

Участник размещения заказа представляет в составе заявки перечень поставляемых товаров и выполняемых работ по аукциону с их характеристиками, подтверждения соответствия предлагаемых к поставке товаров техническим требованиям документации об аукционе по форме, прилагаемой в Разделе 1.3. Подтверждения могут быть представлены в виде документов, в текстовой форме, в виде комментариев и могут, кроме того, включать постатейные комментарии к «Техническим требованиям», демонстрирующие, что товары, работы и услуги будут соответствовать этим условиям.

18.

п.1.18

Условия платежа

Оплата производится по безналичному расчету из средств федерального бюджета в российских рублях.

Аванс в размере 30% от суммы Государственного контракта оплачивается в течение 10-ти банковских дней после его заключения, 70% - по факту выполненных работ в течении 10 -ти банковских дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, представления счета, счета-фактуры, и форм КС -2,КС-3 - в соответствии с государственным контрактом

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА

наименование и количество поставляемых товаров. требования к функциональным и качественным характеристикам товаров. начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). «шаг аукциона».

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

Номер лота

Наименование и характеристики товаров

Единица измерения

Количество

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота),

рублей

«Шаг аукциона», рублей

Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, рублей

1

«Устройство систем кондиционирования и вентиляции (без поставки и монтажа чиллера), дымоудаления в здании Арбитражного суда Самарской области по адресу г. Самара, ул. Авроры,148 Литер А3».

9283343,00

464167,15

464167,15

РАЗДЕЛ 1 .З. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

1.3.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

«______________________________________________________________________________ »

(наименование аукциона и лота)

Настоящим___________________________________________________________

(наименование, участника размещения наказа)

подтверждает, что для участия в указанном открытом аукционе направляются следующие документы:

ни

Наименование

страницы

Заявка на участие в Аукционе (по форме 1.3.2. Раздела 1.3.) с приложениями.

Анкета участника Аукциона (по форме 1.3.3. Раздела 1.3.) с приложениями.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц}.

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей).

Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее (ие) заявку, имеет (ют) полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет юридическую силу для участника размещения заказа.

Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских

свойствах) и качественных характеристиках товаров, работ, услуг.

Документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

Другие документы по усмотрению участником Аукциона

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)____ (Ф.И.О.

(Подпись)

М.П.


1.3.2. ФОРМА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

В аукционную комиссию Арбитражного суда Самарской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

{наименование аукциона и лота/

1. Изучив настоящую документацию об аукционе, а также применимые к данному
аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

(наименование участника размещения заказа}

в лице,___________

{наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица или юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны провести поставку в соответствии с требованиями документации об аукционе и по цене, которая будет предложена нами при проведении аукциона как наименьшая приемлемая для нашей организации цена Государственного контракта на

(предмет контракта, ,заключаемого по результатам аукциона /лота)

3. Цена Государственного контракта, которая будет предложена нами при проведении аукциона, будет включать все затраты, связанные с выполнением обязательств по Государственному контракту, включая транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, подъем, материала и строительного мусора вручную, налоги, сборы, таможенные и иные платежи, стоимость доставки, хранения и предпродажной подготовки товара.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, а также проекта государственного контракта, влияющими на стоимость поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, составляющих полный перечень товаров, работ, услуг, которые являются предметом аукциона, данные товары будут поставлены, работы будут выполнены, услуги оказаны в любом случае и в полном соответствии с Техническим заданием и проектом государственного контракта в пределах предлагаемой нами цены контракта.

6. Документы, подтверждающие приемлемость для нас и соответствие предлагаемых нами товаров, работ, услуг требованиям технической части документации об аукционе на

_____ стр.

(Перечень данных документов приведен в технической части Документации об аукционе).

7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, работы, услуги в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и по цене контракта, которая будет предложена нами при проведении аукциона, которую мы просим включить в контракт.

8. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование, организации - участника размещения заказа ,индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также,


что размер задолженности по начисленным пологам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетным период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для
всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Государственный контракт с Арбитражным судом Самарской области в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение 10 дней со дня получения от Арбитражного суда Самарской области проекта Государственного контракта, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

11. Мы подтверждаем, что извещены о включении сведений о (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен:

/контактным информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. Юридический и фактический адреса/место жительство _____________________ ,
телефон/факс_____________________ . банковские реквизиты__________________________ .

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _ __ стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) __________________ (Ф.И.О.)

(Подпись0)

МП

Главный бухгалтер ___ (Ф.И.О)

/подпись)

Заявки на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных государственным заказчиком.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В данной форме заполняются только те разделы, в которых есть пропуски. Все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.

Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В случае отсутствия у участника сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки проставляется прочерк.


Заявка должна быть составлена с учетом требований действующего законодательства РФ, а также требований настоящей документации об аукционе.

1.3.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное и сокращенное наименования организации, ее организационно-правовая форма:

(на основании учредительных документов (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц). Ф.И.О. участника размещения заказа - физического лица

2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица

3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей. чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ может быть представлена выписка из реестра акционеров) (на основании учредительных документов (устав, положение, учредительный договор).

4. Срок деятельности (с учетом

правопреемственности)

5. Размер уставного капитала( для юридических лиц)

6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа

Примечание:

Вышеуказанные данные в обязательном порядке участниками размещения заказа

подтверждаются путем предоставления следующих документов (заверенные печатью и подписью руководителя организации)

Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации;

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

7. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа

Адpec

8. Почтовый адрес участника размещения заказа

Страна

Адрес

Телефон


Факс

9. Руководитель предприятия (Генеральный директор)

Ф.И.О.

10. Банковские реквизиты (может быть

несколько):

10.1. Наименование обслуживающего банка

10.2. Расчетный счет

10.3. Корреспондентский счет

10.4. Код БИК

Примечание:

Вышеуказанные данные должны быть подтверждены путем предоставления письма из

финансирующего банка об открытии расчетного счета______________________________

11. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)____________________________

12. Сведения о том является ли сделка, право на заключения которой является предметом настоящего Аукциона, крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения

заказа.________________________________________________________________________

13. Орган управления участника размещении заказа -
юридического лица, уполномоченный на одобрение
сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего аукциона, и порядок одобрения

соответствующей сделки.__________________________ |_____________________________

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды в обязательном порядке участниками размещения заказа должны быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции заверенные печатью организации и подписью руководителя организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации и подписана руководителем.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы;

1. ___________ (название документа)_____ (количество страниц в документе);

2. ____ (название документа)____ (количество страниц в документе);

п. ___________ (название документа)_____ (количество страниц в документе)


Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)---------------------

подпись

Главный бухгалтер________________________________________ --------

подпись
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)


1.3.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ

г.Самара

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо - участник размещения заказа:

(наименование юридического лица)

доверяет________________________________________________________________

{фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______ №________ выдан_______________ _______ « » _ _______

представлять интересы

на аукционах, проводимых Арбитражным судом Самарской области.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации -доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись______________________________ _______ ________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «______ »______________ _________ г.

Руководитель организации:______________________ (_________________ )

i Ф.И.О.)

МП.

Главный бухгалтер:__________________________ ( _______ )

Государственный контракт № ФХ-

на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд

Проект

г. Самара « » ________ 2009г.

Арбитражный суд Самарской области именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционном законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 года №1-ФКЗ в лице И.о. Председателя Арбитражного суда Губанова В.А. с одной стороны, и ________________________, именуемая в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

c соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путём проведения открытого аукциона, протокол №ФХ- /09-0-0 от ______ 2009г. заключили настоящий Государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по Устройству систем кондиционирования и вентиляции (без поставки и монтажа чиллера), дымоудаления в здании Арбитражного суда Самарской области по адресу г. Самара, ул. Авроры,148 Литер А3

№ п/п

Наименование

Начальная(максимальная) цена контракта, руб.

Устройство систем кондиционирования и вентиляции (без поставки и монтажа чиллера), дымоудаления в здании Арбитражного суда Самарской области по адресу г. Самара, ул. Авроры,148 Литер А3».

9283343,00

в соответствии с локальным сметным расчетом и сдать результаты работ Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2. Все работы по Контракту должны быть выполнены не позднее 23 декабря 2009 г.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость работ с учетом всех материалов. Цена контракта определяется согласно локальному сметному расчету и согласована Сторонами в соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии в размере 9283343 рубля 00 копеек ((Девять миллионов двести восемьдесят три тысячи триста сорок три рубля 00 копеек) в том числе НДС.

2.2. Сметная стоимость работ определяется базисно-индексным методом в текущий уровень цен.

2.3. Цена государственного контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком, изменяет не более чем на десять процентов объем работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта (указанную в пункте 2.1. настоящего контракта) пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов первоначальной цены Контракта. При этом изменение первоначальной цены Контракта (указанной в п. 2.1.) не должно превышать начальную (максимальную) цену контракта.

2.4. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении вышеназванных работ, цена контракта изменяется пропорционально объему сокращения работ в обязательном порядке.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по контракту осуществляется из средств федерального бюджета в российских рублях по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

Аванс в размере 30% от суммы Государственного контракта оплачивается в течение 10-ти банковских дней после его заключения, 70% - по факту выполненных работ в течении 10 -ти банковских дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, представления счета, счета-фактуры, и форм КС -2,КС-3.

В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

3.2. Оплата Контракта производится Государственным заказчиком в течение 10-ти банковских дней после получения выставленного Поставщиком счета. Основанием для выставления счета является выполнение Подрядчиком работ по заявке Государственного заказчика, передача Государственному заказчику счетов-фактур, подписание Сторонами актов сдачи-приемки работ и форм КС-2,КС-3.

4. ОБЯЗАННОСТИ и ПРАВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.Выполнить работы в течение срока, указанного в настоящем Контракте.

4.1.2.Согласовать с Государственным заказчиком точное время и дату сдачи-приемки работ.

4.1.3. Выполнять работы качественно и с соблюдением соответствующих действующих норм.

4.1.4. Закупить и использовать необходимые материалы для производства работ по согласованию с Государственным заказчиком и согласно локальным сметам.

4.1.5. Исполнять полученные в ходе работ указания Государственного заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в профессиональную деятельность Подрядчика.

4.1.6. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

*возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

*иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Если Государственный заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны Подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах, в разумный срок, но в любом случае не превышающий 10 (десяти) дней не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на Государственного заказчика, при этом он не несет ответственности за выполнение работ в установленные сроки.

Если Подрядчик не предупредит Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного на предупреждение срока или вопреки своевременному указанию Государственного заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.1.7. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Государственным заказчиком полную ответственность за надлежащее исполнение работ и координацию их деятельности.

4.1.8. Устранять дефекты выполненных работ за свой счет в течение гарантийного срока на выполненные работы, равного 24 (Двадцати четырем) месяцам со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Устранение дефектов производится в течение 10(десяти) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов несет Подрядчик.

4.1.9. Для приемки работ по их завершению передать Государственному заказчику два экземпляра актов сдачи-приемки работ, а так же счет и счет-фактуру.

4.1.10. Участвовать в сдаче-приемке выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

4.1.11. Предоставить сертификаты, обязательные для используемых материалов и иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.12. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества Государственного заказчика при выполнении работ и в течении гарантийного срока.

4.1.13.Нести ответственность за соблюдение пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту с согласия Государственного заказчика третьих лиц (субподрядчиков) при наличии у последних соответствующих сертификатов и лицензий на выполнение данных работ.

4.3. Государственный заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить Подрядчику свободный доступ к месту проведения работ в течение всего срока действия Контракта.

4.2.2.Письменно заявить Подрядчику в течении трех суток об обнаружении отступлений от требований, которые могут ухудшать качество работы или иные недостатки , обнаруженные в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ.

4.2.3.Принять выполненные работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик выполненных работ и использованных материалов, подписать акты сдачи-приемки работ, формы КС-2,КС-3 и передать один экземпляр Подрядчику.

4.2.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. Государственный заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также правильностью использования Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в профессиональную деятельность Подрядчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ- ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.По завершении выполнения работ Подрядчик направляет в адрес Государственного заказчика два экземпляра актов сдачи- приемки работ, а также счет и счет-фактуру и формы КС- 2, КС-3,

5.2. Государственный заказчик обязан в пятидневный срок со дня получения актов подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика принять работу составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и согласованными Сторонами сроками их устранения.

5.4. До приемки законченного текущего ремонта системы отопления и узла управления оговоренного Сторонами в заявке, риск повреждения такого ремонта несет Подрядчик.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность используемых при работах материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид материалов, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. На результат выполненных работ Подрядчик дает гарантию 24 (Двадцать четыре месяца) с момента подписания акта сдачи- приемки работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения обязательств.

7.5. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, то Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

7.6. Государственный заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.6.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

7.6.2. в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.6.3.в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.6.4. если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.7. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств ,и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обязательства подтверждаются справкой компетентного органа исполнительной власти.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему государственному Контракту решаются в судебном порядке. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2009 г.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3. Подрядчик представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

104. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

105. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:

Государственный заказчик:

Арбитражный суд Самарской области,

443045, г. Самара, ул. Авроры 148,

ИНН6316010140, КПП631601001,

УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)

л/с 03421190850,

р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

Подрядчик: Государственный ЗАКАЗЧИК:

И.о. Председателя Арбитражного суда

Самарской области

_____________ _________________Губанов В.А.

" " _______________ 2009 г. " " ___________________ 2009 г.

Часть 3. Техническая часть.

Утверждаю:

Председатель Арбитражного суда Самарской области

______________ Новиков Н.А.

«________» ноября 2009 года

Техническое задание

на монтаж систем кондиционирования и вентиляции, дымоудаления здании Арбитражного суда Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 148, Литер А3.

1 . Общие сведения

Работы по монтажу систем кондиционирования и вентиляции, дымоудаления производятся здании Арбитражного суда Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 148, Литер А3.

2. Общие требования к выполнению работ

2.1. Работы по монтажу систем кондиционирования и вентиляции, дымоудаления производятся здании Арбитражного суда Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 148, Литер А3 выполнять в соответствии с условиями конкурсной документации, техническим заданием Заказчика, дефектной ведомостью, требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Работы выполнить в соответствии с требованиями № 123 - ФЗ, СП 31-109-2003*, СП 5.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, СНИП 31-06-2009, СНИП 41-01-2003, ПУЭ издание 7.

2.2. После подписания государственного контракта провести полное обследование здания Арбитражного суда Самарской области литер А3, разработать рабочие схемы прокладки воздуховодов и размещения оборудования систем, а так же прокладки питающих и управляющих кабельных линий системы. Кроме этого разработать электротехнические схемы подключения оборудования системы к существующим распределительным питающим щитам. В ходе разработки схем учесть все требования Заказчика и особенности здания суда, размещение технологического оборудования и рабочих мест, места подключения согласовать с представителями эксплуатационной службы Заказчика.

Схемы согласовать со службой судебных приставов и утвердить у Заказчика, после чего разработать проектную документацию на монтаж указанной системы. Рабочие схемы иметь на объекте в рабочих бригадах.

2.3. Все применяемые оборудование и материалы, а так же модели и мощности электротехнического оборудования использовать согласно дефектной ведомости утвержденной Заказчиком. Закупка, доставка, приемка, разгрузка складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика, места складирования материалов согласовываются с Заказчиком. Сохранность находящихся на объекте оборудования, материалов, изделий и конструкций обеспечивает Подрядчик.

2.4. До начала производства работ издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП, НБП, других технических регламентов, соблюдение требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического состава и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а так же график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Заказчику. В списки включать только лиц, имеющих гражданство РФ.

2.5 Работы выполнять квалифицированными специалистами, аттестованными по «ПТЭ электроустановок потребителей», имеющими стаж работы по данным системам не менее 4-х лет. Документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического состава и специалистов-монтажников, прочих специалистов, а так же талоны о прохождении обучения по технике безопасности представить Заказчику. Выполнение работ не аттестованными специалистами запретить. Весь инженерно-технический состав и специалистов-монтажников проинструктировать по соблюдению требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. Допуск специалистов Подрядчика на объект производится только в установленное время по утвержденным Заказчиком спискам при предъявлении паспорта РФ.

2.6. Все работы выполнять по предварительному согласованию с представителями эксплуатационной службы Заказчика. Работы производить в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса. В графике производства работ предусмотреть два дня в неделю, необходимых для судебных заседаний, во время которых производить работы без использования электроинструмента, подъемных механизмов, оборудования с повышенной шумностью работы. Рекомендуется все работы повышенной шумности выполнять в вечернее время, субботние и воскресные дни. Выполнение работ в субботние, воскресные и праздничные дни, а так же время работ с повышенной шумностью согласовывается с Заказчиком дополнительно, в письменном виде.

2.7. На все скрытые работы, составлять акты скрытых работ. Акты скрытых работ утверждать у Заказчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за три рабочих дня.

2.8. При производстве работ предусматривать монтаж временных конструкций, отсекающих рабочую зону и укрывной материал. В ходе работ переноску мебели и другого имущества осуществлять силами Подрядчика. Содержание и уборка мест проведения работ - ежедневно силами Подрядчика, складирование мусора - в мешках. Вывоз строительного мусора - по мере необходимости.

2.9. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества, осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний, протоколы замера сопротивления изоляции, журналы по технике безопасности. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику по завершению работ.

2.10 Подключение и переключение оборудования систем производить строго по предварительной заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с представителем службы эксплуатации здания. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

2.11. По завершению монтажных и пусконаладочных работ, установленные системы принимаются в эксплуатацию комиссией Заказчика с проведением испытания работы системы с течении 72 часов. По окончании испытания составляется Акт приемки систем в эксплуатацию.

2.12. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или надежности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, Подрядчик письменно немедленно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работу. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде в 3-х экземплярах. По одному для Заказчика, службы эксплуатации, Подрядчика.

3. Дефектная ведомость

№ п/п

Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования

Единица измерения

Объем работ

1

2

3

4

Вентиляция 1-го этажа. П1 (кабинеты).

1

Установка вентиляторов радиальных массой:до 0, 05 т

1 вентилятор

1

Вентилятор VR 70-40/35-4D

шт

1

Вставка гибкая FH 70-40

шт

2

2

Установка водяного воздухоохладителя

1 калорифер

1

Водяной воздухоохладитель RW70-40

шт

1

3

Установка водяного воздухонагревателя

1 калорифер

1

Водяной воздухонагреватель WH 70-40/R2

шт

1

4

Установка фильтров воздушных(сухих)производительностью:до 10 тыс.м3/час

1 фильтр

1

Фильтр карманный FRP 70-40

шт

1

Вставка карманная фильтрующая DFP 70-40 G3

шт

1

5

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром:до 2400 мм

1 шт.

1

Заслонка CHR 70-40

шт

1

Привод заслонки GMA 321.1E

шт

1

6

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: NK 70-40 (ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм)

1 пластина

1

Шумоглушитель NK70-40

шт

1

7

Установка блока управления

шт.

1

Блок управления ACW 223-30

шт

1

8

Приборы измерения и защиты. Прибор, количество подключаемых концов, до: 2

шт.

5

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором

шт

1

Датчик температуры воды погружной VSP

шт

1

Датчик температуры канальный STK-1 Ni 1000 TK5000 200 mm

шт

2

Термостат AZT-6

шт

1

9

Установка регулятора скорости вращения

шт.

1

Регулятор оборотов трансформаторный RD-14

шт

1

10

Установка сервопривода на охлаждение

шт.

1

Сервопривод ARA659 (0...10V)

шт

1

11

Установка смесительного узла

1 узел

1

Смесительный узел SMEX 60-6,3

шт

1

12

Установка вентилей обратных муфтовых диаметром:до 20 мм

1 шт.

1

Трёхходовой вентиль

шт

1

13

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м

1,4

Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой (с зондом): D=16 мм

м

140

14

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2.5

100 м

1,2

Провод ПВС соединительный неармированный с многопроволочной медной жилой, ПВХ изоляцией на напряжение до 660В, мм:2x0, 75

км

0,1

Провод ПВС соединительный неармированный с многопроволочной медной жилой, ПВХ изоляцией на напряжение до 660В, мм:3x0, 75

км

0,02

15

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16

100 м

0,2

Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, на напряжение 1000 В, мм2: 5х2,5

1000 м

0,02

16

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм

100 м

1

Трубы из полипропилена PPR напорные PN20, диаметром: 63 мм

м

100

17

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм

100 м

0,5

Трубы из полипропилена PPR напорные PN20, диаметром: 40 мм

м

50

Краны шаровые для воды и пара стандартные НВ размер резьбы:2.1/2" дюйм

шт.

2

Краны шаровые для воды и пара стандартные НВ размер резьбы:1.1/2 дюйм

шт.

2

Краны шаровые для воды и пара стандартные НН размер резьбы:1/2" дюйм

шт.

4

18

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром до 600 мм

100 м2

0,51

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:500, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

51

19

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм

100 м2

0,11

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:700, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

5

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:1000, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

6

20

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2

0,17

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1200, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

8

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1400, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

9

21

Изоляция воздуховодов, трубопроводов системой ЕТ - ENT 30 "Тизол"

10 м2

7,9

Материал базальтовый рулонный МБОР-5Ф фольгированный, толщиной 5 мм (Расход=79м2 х К=1,1 = 86,9 м2)

м2

86,9

Клеящая строительная смесь "Триумф" (Расход=79м2 х К=0,7 = 55,3 кг)

кг

55,3

22

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука(Армофлекс), вспененного полиэтилена(Термофлекс):трубками

10м

1,5

Трубки из вспененного полиэтилена типа "Термофлекс", толщина/диаметр:9х63

м

100

Трубки из вспененного каучука типа "Армафлекс", толщина/диаметр:9х42

м

50

23

Установка диффузоров

1 решетка

32

Диффузор (Арктика) ДПУ-М, диаметром: 125 мм

шт.

26

Диффузор (Арктика) ДПУ-М, диаметром: 160 мм

шт.

6

24

Установка гибких воздуховодов

1 м2

16,7

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие SONODUCT, диаметром: 127 мм

м2

11,7

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие SONODUCT, диаметром: 160 мм

м2

5

В1. (Кабинеты).

25

Установка вентиляторов радиальных массой:до 0, 05 т

1 вентилятор

1

Вентилятор VR 70-40/35-4D

шт

1

Вставка гибкая FH 70-40

шт

2

26

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: NK 70-40 (ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм)

1 пластина

1

Шумоглушитель NK70-40

шт

1

27

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром до 600 мм

100 м2

0,51

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:500, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

51

28

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм

100 м2

0,11

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:700, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

5

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:1000, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

6

29

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2

0,29

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1200, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

8

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1400, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

21

30

Установка диффузоров

1 решетка

32

Диффузор (Арктика) ДПУ-М, диаметром: 125 мм

шт.

26

Диффузор (Арктика) ДПУ-М, диаметром: 160 мм

шт.

6

31

Установка гибких воздуховодов

1 м2

16,7

Воздуховоды неизолированные гибкие ALUDUCT, диаметром: 127 мм

м2

11,7

Воздуховоды неизолированные гибкие ALUDUCT, диаметром: 160 мм

м2

5

32

Установка клапанов огнезадерживающих периметром:до 1600 мм

1 клапан

1

Клапан противопожарный комбинированный КПК-1, огнезадерживающий и дымоудаления с электроприводом КПК-1.010.05, размер, мм:250х450

шт.

1

33

Изоляция воздуховодов, трубопроводов системой ЕТ - ENT 30 "Тизол"

10 м2

2,5

Материал базальтовый рулонный МБОР-5Ф фольгированный, толщиной 5 мм (Расход=25м2 х К=1,1 = 27,5 м2)

м2

27,5

Клеящая строительная смесь "Триумф" (Расход=25м2 х К=0,7 = 17,5 кг)

кг

17,5

Вентиляция 2 этаж. П2 (зал заседаний).

34

Установка вентиляторов радиальных массой:до 0, 12 т

1 вентилятор

1

Вентилятор VR 80-50/40-4D

шт

1

Вставка гибкая FH 80-50

шт

2

35

Установка водяного воздухоохладителя

1 калорифер

1

Водяной воздухоохладитель RW80-50

шт

1

36

Установка водяного воздухонагревателя

1 калорифер

1

Водяной воздухонагреватель WH 80-50/R2

шт

1

37

Установка фильтров воздушных(сухих)производительностью:до 10 тыс.м3/час

1 фильтр

1

Фильтр кассетный FRС 80-50

шт

1

Вставка кассетная фильтрующая DFС 80-50

шт

1

38

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром:до 4000 мм

1 шт.

1

Заслонка CHR 80-50

шт

1

Привод заслонки GMA 321.1E

шт

1

39

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: NK 80-50 (ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм)

1 пластина

1

Шумоглушитель NK80-50

шт

1

Вентиляция 2 этаж. П2 (зал заседаний).

34

Установка вентиляторов радиальных массой:до 0, 12 т

1 вентилятор

1

Вентилятор VR 80-50/40-4D

шт

1

Вставка гибкая FH 80-50

шт

2

35

Установка водяного воздухоохладителя

1 калорифер

1

Водяной воздухоохладитель RW80-50

шт

1

36

Установка водяного воздухонагревателя

1 калорифер

1

Водяной воздухонагреватель WH 80-50/R2

шт

1

37

Установка фильтров воздушных(сухих)производительностью:до 10 тыс.м3/час

1 фильтр

1

Фильтр кассетный FRС 80-50

шт

1

Вставка кассетная фильтрующая DFС 80-50

шт

1

38

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром:до 4000 мм

1 шт.

1

Заслонка CHR 80-50

шт

1

Привод заслонки GMA 321.1E

шт

1

39

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: NK 80-50 (ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм)

1 пластина

1

Шумоглушитель NK80-50

шт

1

40

Установка блока управления

шт.

1

Блок управления ACW 223-30

шт

1

41

Приборы измерения и защиты. Прибор, количество подключаемых концов, до: 2

шт.

5

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором

шт

1

Датчик температуры воды погружной VSP

шт

1

Датчик температуры канальный STK-1 Ni 1000 TK5000 200 mm

шт

2

Термостат AZT-6

шт

1

42

Установка регулятора скорости вращения

шт.

1

Регулятор оборотов трансформаторный RD-14

шт

1

43

Установка сервопривода на охлаждение

шт.

1

Сервопривод ARA659 (0...10V)

шт

1

44

Установка смесительного узла

1 узел

1

Смесительный узел SMEX 80-6,3

шт

1

45

Установка вентилей обратных муфтовых диаметром:до 20 мм

1 шт.

1

Трёхходовой вентиль

шт

1

46

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м

1,4

Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой (с зондом): D=16 мм

м

140

47

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2.5

100 м

1,2

Провод ПВС соединительный неармированный с многопроволочной медной жилой, ПВХ изоляцией на напряжение до 660В, мм:2x0, 75

км

0,1

Провод ПВС соединительный неармированный с многопроволочной медной жилой, ПВХ изоляцией на напряжение до 660В, мм:3x0, 75

км

0,02

48

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16

100 м

0,2

Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, на напряжение 1000 В, мм2: 5х2,5

1000 м

0,02

49

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм

100 м

0,5

Трубы из полипропилена PPR напорные PN20, диаметром: 40 мм

м

50

Краны шаровые для воды и пара стандартные НВ размер резьбы:1.1/2 дюйм

шт.

2

Краны шаровые для воды и пара стандартные НН размер резьбы:1/2" дюйм

шт.

4

50

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром до 600 мм

100 м2

0,51

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:500, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

51

51

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм

100 м2

0,26

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:700, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

14

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:1000, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

12

52

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2

0,52

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1200, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

19

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1400, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

33

53

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 м2

0,15

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:2200, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

15

54

Изоляция воздуховодов, трубопроводов системой ЕТ - ENT 30 "Тизол"

10 м2

11,4

Материал базальтовый рулонный МБОР-5Ф фольгированный, толщиной 5 мм (Расход=114м2 х К=1,1 = 125,4 м2)

м2

125,4

Клеящая строительная смесь "Триумф" (Расход=144м2 х К=0,7 = 55,3 кг)

кг

100,8

55

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука(Армофлекс), вспененного полиэтилена(Термофлекс):трубками

10м

5

Трубки из вспененного каучука типа "Армафлекс", толщина/диаметр:9х42

м

50

56

Установка диффузоров (решеток жалюзийных площадью в свету:до 0, 5 м2)

1 решетка

63

Диффузор (Арктика) ДПУ-М, диаметром: 125 мм

шт.

60

Диффузор (Арктика) ДПУ-М, диаметром: 160 мм

шт.

3

57

Установка гибких воздуховодов

1 м2

26,4

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие SONODUCT, диаметром: 127 мм

м2

23,4

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие SONODUCT, диаметром: 160 мм

м2

3

В2 (Зал заседаний).

58

Установка вентиляторов радиальных массой:до 0, 12 т

1 вентилятор

1

Вентилятор VR 80-50/40-4D

шт

1

Вставка гибкая FH 80-50

шт

2

59

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: NK 80-50 (ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм)

1 пластина

1

Шумоглушитель NK80-50

шт

1

60

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром до 600 мм

100 м2

0,63

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:500, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

63

61

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм

100 м2

0,29

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:700, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

10

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:1000, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

19

62

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2

0,53

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1200, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

18

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1400, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

35

63

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 м2

0,21

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:2200, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

21

64

Установка диффузоров

1 решетка

60

Диффузор (Арктика) ДПУ-М, диаметром: 125 мм

шт.

60

65

Установка гибких воздуховодов

1 м2

23,4

Воздуховоды неизолированные гибкие ALUDUCT, диаметром: 127 мм

м2

23,4

В4 (С/У).

66

Установка вентиляторов для круглых каналов массой:до 0, 025 т

1 вентилятор

1

Вентилятор канальный RS250L

шт.

1

67

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, диаметром до 200 мм

100 м2

0,07

Воздуховод круглого сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, диаметром, мм:125, на фланцевом соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

4

Воздуховод круглого сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, диаметром, мм:200, на фланцевом соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

3

68

Установка диффузоров

1 решетка

12

Диффузор (Арктика) ДПУ-М, диаметром: 100 мм

шт.

12

69

Установка гибких воздуховодов

1 м2

3,72

Воздуховоды неизолированные гибкие ALUDUCT, диаметром: 102 мм

м2

3,72

70

Установка клапанов огнезадерживающих периметром:до 1600 мм

1 клапан

1

Клапан противопожарный комбинированный КПК-1, огнезадерживающий и дымоудаления с электроприводом КПК-1.010.01, размер, мм:150х150

шт.

1

П3.

71

Установка вентиляторов радиальных массой:до 0, 05 т

1 вентилятор

1

Вентилятор VR 60-35/31-4D

шт

1

Вставка гибкая FH 60-35

шт

2

72

Установка водяного воздухоохладителя

1 калорифер

1

Водяной воздухоохладитель RW60-35

шт

1

73

Установка водяного вохдухонагревателя

1 калорифер

1

Водяной воздухонагреватель WH 60-35/R2

шт

1

74

Установка фильтров воздушных(сухих)производительностью:до 10 тыс.м3/час

1 фильтр

1

Фильтр кассетный FRС 60-35

шт

1

Вставка кассетная фильтрующая DFС 60-35

шт

1

75

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром:до 2400 мм

1 шт.

1

Заслонка CHR 60-35

шт

1

Привод заслонки GMA 321.1E

шт

1

76

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа:NK 60-35 (ПП 1-3, ВП 1-3, размером пластин 100х1000х1000 мм)

1 пластина

1

Шумоглушитель NK60-35

шт

1

77

Установка блока управления

шт.

1

Блок управления ACW 223-30

шт

1

78

Приборы измерения и защиты. Прибор, количество подключаемых концов, до: 2

шт.

5

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором

шт

1

Датчик температуры воды погружной VSP

шт

1

Датчик температуры канальный STK-1 Ni 1000 TK5000 200 mm

шт

2

Термостат AZT-6

шт

1

79

Установка регулятора скорости вращения

шт.

1

Регулятор оборотов трансформаторный RD-14

шт

1

80

Установка сервопривода на охлаждение

шт.

1

Сервопривод ARA659 (0...10V)

шт

1

81

Установка смесительного узла

1 узел

1

Смесительный узел SMEX 40-2,5

шт

1

82

Установка вентилей обратных муфтовых диаметром:до 20 мм

1 шт.

1

Трёхходовой вентиль

шт

1

83

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2.5

100 м

1,2

Провод ПВС соединительный неармированный с многопроволочной медной жилой, ПВХ изоляцией на напряжение до 660В, мм:2x0, 75

км

0,1

Провод ПВС соединительный неармированный с многопроволочной медной жилой, ПВХ изоляцией на напряжение до 660В, мм:3x0, 75

км

0,02

84

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16

100 м

0,2

Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, на напряжение 1000 В, мм2: 5х2,5

1000 м

0,02

85

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм

100 м

0,5

Трубы из полипропилена PPR напорные PN20, диаметром: 25 мм

м

50

Краны шаровые для воды и пара стандартные НВ размер резьбы:1" дюйм

шт.

2

Краны шаровые для воды и пара стандартные НН размер резьбы:1/2" дюйм

шт.

4

86

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм

100 м2

0,2

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:1000, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

20

87

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2

0,4

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1200, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

20

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1400, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

20

88

Изоляция воздуховодов, трубопроводов системой ЕТ - ENT 30 "Тизол"

10 м2

6

Материал базальтовый рулонный МБОР-5Ф фольгированный, толщиной 5 мм (Расход=60м2 х К=1,1 = 66 м2)

м2

66

Клеящая строительная смесь "Триумф" (Расход=60м2 х К=0,7 =42 кг)

кг

42

89

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука(Армофлекс), вспененного полиэтилена(Термофлекс):трубками

10м

5

Трубки из вспененного полиэтилена типа "Термофлекс", толщина/диаметр:9х28

м

50

90

Установка диффузоров

1 решетка

20

Диффузор (Арктика) ДПУ-М, диаметром: 160 мм

шт.

20

91

Установка гибких воздуховодов

1 м2

5

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие SONODUCT, диаметром: 160 мм

м2

5

В3 (архив).

92

Установка вентиляторов радиальных массой:до 0, 05 т

1 вентилятор

1

Вентилятор VR 60-35/31-4D

шт

1

Вставка гибкая FH 60-35

шт

2

93

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа:NK 60-35 (ПП 1-3, ВП 1-3, размером пластин 100х1000х1000 мм)

1 пластина

1

Шумоглушитель NK60-35

шт

1

94

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм

100 м2

0,2

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, периметр, мм:1000, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

20

95

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2

0,4

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1200, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

20

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:1400, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

20

96

Изоляция воздуховодов, трубопроводов системой ЕТ - ENT 30 "Тизол"

10 м2

6

Материал базальтовый рулонный МБОР-5Ф фольгированный, толщиной 5 мм (Расход=25м2 х К=1,1 = 27,5 м2)

м2

27,5

Клеящая строительная смесь "Триумф" (Расход=25м2 х К=0,7 =17,5 кг)

кг

17,5

97

Установка диффузоров

1 решетка

20

Диффузор (Арктика) ДПУ-М, диаметром: 160 мм

шт.

20

98

Установка гибких воздуховодов

1 м2

5

Воздуховоды неизолированные гибкие ALUDUCT, диаметром: 160 мм

м2

5

99

Установка клапанов огнезадерживающих периметром:до 1600 мм

1 клапан

1

Клапан противопожарный комбинированный КПК-1, огнезадерживающий и дымоудаления с электроприводом КПК-1.010.05, размер, мм:250х450

шт.

1

Кондиционирование.

100

Установка узла управления холодоносителем

1 узел

1

Фильтр магнитно-механический фланцевый: ФМФ-100, Р=1,6МПа, Т=150

шт.

3

101

Установка фэн-койлов (Установка блоков тепломассообмена производительностью:до 20 тыс.м3/час)

10 блоков

4,1

Фанкойл AirWell кассетный 4-т трубные тепло/холод + комплект автоматики + запорная арматура + 3-х ходовые клапана 4 кВт KOG 12 (3,5 кВт)

шт

20

Фанкойл AirWell кассетный 4-т трубные тепло/холод + комплект автоматики + запорная арматура + 3-х ходовые клапана 4 кВт KOG 18 (5 кВт)

шт

21

102

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм

100 м

1

Трубы из полипропилена PPR напорные PN20, диаметром: 63 мм

м

100

103

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм

100 м

2

Трубы из полипропилена PPR напорные PN20, диаметром: 50 мм

м

200

104

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм

100 м

1

Трубы из полипропилена PPR напорные PN20, диаметром: 40 мм

м

100

105

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм

100 м

1

Трубы из полипропилена PPR напорные PN20, диаметром: 32 мм

м

100

106

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм

100 м

1

Трубы из полипропилена PPR напорные PN20, диаметром: 25 мм

м

100

107

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм

100 м

1

Трубы из полипропилена PPR напорные PN20, диаметром: 20 мм

м

100

108

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука(Армофлекс), вспененного полиэтилена(Термофлекс):трубками

10м

70

Трубки из вспененного полиэтилена типа "Термофлекс", толщина/диаметр:9х63

м

100

Трубки из вспененного полиэтилена типа "Термофлекс", толщина/диаметр:9х54

м

200

Трубки из вспененного полиэтилена типа "Термофлекс", толщина/диаметр:9х42

м

100

Трубки из вспененного полиэтилена типа "Термофлекс", толщина/диаметр:9х35

м

100

Трубки из вспененного полиэтилена типа "Термофлекс", толщина/диаметр:9х28

м

100

Трубки из вспененного полиэтилена типа "Термофлекс", толщина/диаметр:9х22

м

100

ВД1.

109

Установка вентиляторов крышных массой:до 0, 2 т

1 вентилятор

1

Вентиляторы крышные ВКР ВВ10-01 ДУ 18./1000

комплект

1

110

Установка клапанов огнезадерживающих периметром:до 3200 мм

1 клапан

1

Клапан дымоудаления КДМ-2, размер, мм:700х500х165, с решеткой

шт.

1

111

Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка:до 1000 мм

10 узлов

0,1

Узел прохода без клапана УП1-10, серия 5.904-10, диаметр, мм:1000

шт.

1

112

Установка клапанов обратных диаметром:до 1000 мм

1 клапан

1

Клапан обратный общего назначения КО-06, серия 5.904-41, диаметр, мм:1000

шт.

1

113

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П(плотные)толщиной:0,7 мм, периметром до 3200 мм

100 м2

0,36

Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм, периметр, мм:3200, на шинном соединении, 35 процентов фасонных частей

м2

36

114

Изоляция воздуховодов, трубопроводов системой ЕТ - ENT 30 "Тизол"

10 м2

3,6

Материал базальтовый рулонный МБОР-5Ф фольгированный, толщиной 5 мм (Расход=36м2 х К=1,1 = 27,5 м2)

м2

39,6

Клеящая строительная смесь "Триумф" (Расход=36м2 х К=0,7 =25,2кг)

кг

25,2

3. Технические требования

3.1. Система кондиционирования и вентиляции, дымоудаления в здании Арбитражного суда Самарской области, являясь составной частью комплекса инженерных систем здания, должна быть автономной, но находиться в едином информационном пространстве с другими системами этого комплекса.

3.2 Система кондиционирования и вентиляции, дымоудаления должна обеспечивать:

- поддержания микроклимата в помещениях Арбитражного суда Самарской области в соответствии санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, действующими на территории РФ;

- комфортный температурный режим в помещениях суда в осеннее - весенний период года с автоматическим регулированием температуры;

- интеграцию оборудования систем с системами безопасности, в том числе управление системами от управляющего импульса автоматической пожарной сигнализации;

- своевременное и полной удаление дыма и продуктов горения из мест эвакуации людей при возникновении пожара;

- оперативный ремонт путем замены блоков и модулей системы без дополнительной или с минимальной настройкой из ЗИПа.

3.3 Монтаж системы кондиционирования выполнить по схеме чиллер - центральный кондиционер - фанкойл.

Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции выполнить с механическим побуждением. Оборудование приточной вентиляции выполнить канального типа с системой автоматики.

Монтаж воздуховодов выполнить из оцинкованной стали класса Н, толщиной согласно СНИП 10-01-2003 в зоне подвесного потолка. Соединение воздуховодов выполнить на Ерошине. Изоляцию воздуховодов и трубопроводов холодо и теплоснабжения фанкойлов выполнить из негорючего материала.

Монтаж воздуховодов системы дымоудаления выполнить класса П. огезащиту воздуховодов выполнить материалом типа МБОР-5 с пределом огнестойкости Е-60.

3.4 Кабельные линии питания и управления прокладывать в лотках (электромонтажных коробах), гофрированных трубах, отстоящих от лотков силовых линий на расстояние не менее 0,5м.

Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия выполнять в соответствии ч пунктами 12.57- 12.72 НБП 88-2001* и СНиП 3.05.06-85. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. Прокладку кабельных линий и установку оборудования выполнить с наименьшим ущербом для существующих систем и дизайна помещений.

Все проходы кабелей через стены и перекрытия герметизировать негорючими составами с соответствующей степенью огнестойкости.

3.5. Все подключаемое электротехническое оборудование систем согласовать со службой эксплуатации здания на предмет имеющейся резервной мощности действующей электроустановки. Электропитание систем должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц. Предусмотреть резервное электропитание систем.

3.6 По условиям эксплуатации все оборудование , устанавливаемое в помещениях объекта должно быть устойчиво к внешним воздействиям в нормальных условиях (температура около +20°С, влажность до 95% без конденсации).

3.7 Срок нормальной эксплуатации технических средств систем должен составлять не менее 5 лет. При этом обслуживание устанавливаемого оборудования и систем предусмотрено выполнять только специально обученным персоналом, а регламентное обслуживание - в соответствии с технической документацией.

4.Заключительные положения

5.1. Цена Государственного контракта включает в себя все расходы до момента передачи результатов работы Заказчику, в том числе уплату пошлин, налогов, других обязательных платежей и затраты на пуско-наладочные работы. Все расчеты осуществляются в рублях. Цена Государственного контракта в соответствии с условиями аукциона, является твёрдой и не изменяется в ходе его исполнения. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

5.2. Сметная документация составляется в текущих ценах базисно-индексным методом в программном комплексе «Estimate 1.8» в строгом соответствии с техническим заданием Заказчика, дефектными ведомостями и произведенных всех необходимых натуральных замеров, на бумажных (3 экз.) и электронных носителях. Сметная документация передается Подрядчиком Заказчику не позднее 2-х дней после размещения протокола аукциона на официальном сайте.

5.3 Условия оплаты: в соответствии с условиями конкурса и проектом Государственного контракта - без авансового платежа. Расчеты по Государственному контракту производятся Заказчиком за фактически выполненные работы, на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов и счета-фактуры.

5.4. Перед заключением государственного контракта Заказчику предоставляется обеспечение исполнения Государственного контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства и пунктов ____ статьи _____ опубликованной конкурсной документации.

5.5. Гарантийный срок на результаты выполненных работ устанавливаются в соответствии с условиями конкурса и технического задания Заказчика - не менее 24-х месяцев на установленное оборудование выполненные работы, момента подписания сторонами Акта сдачи работ. Объем предоставления гарантий качества - 100%.

5.6. Сроки выполнения работ - до 23 декабря 2009 года. График производства работ предоставляется Заказчику не позднее 2-х дней после размещения протокола аукциона на официальном сайте.



10 ноября 2009 г.