Проект государственного контракта на поставку, монтаж, пуско-наладочные работы климатического оборудования для помещения серверной Арбитражного суда Самарской области.


Проект государственного контракта на поставку, монтаж, пуско-наладочные работы климатического оборудования для помещения серверной Арбитражного суда Самарской области.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ№ ФХ - /09 ПРОЕКТ

на поставку товаров для государственных нужд

г. Самара « » 2009г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице И.о. председателя Арбитражного суда Губанова В.А., с одной стороны,

и ___________________________именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу №ФХ- от 2009 г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику следующие товары: климатическое оборудование (поставка, монтаж, пуско-наладочные работы) для помещения серверной, для нужд Арбитражного суда Самарской области

№ п/п

Наименование товара (работ,услуг)

Сумма (с учетом НДС)

в руб.

1.

поставка (монтаж, пуско-наладочные работы) климатического оборудования для помещения серверной, для нужд Арбитражного суда Самарской области

202 000,00

1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги): доставка и разгрузка, монтаж, пуско-наладочные работы, по адресу заказчика, в течении 14 рабочих дней и не позднее «17» августа 2009 г.;

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товаров производится в следующие сроки:

№ п/п

Наименование товара (работ, услуг)

Срок поставки

1.

поставка (монтаж, пуско-наладочные работы) климатического оборудования для помещения серверной, для нужд Арбитражного суда Самарской области

В течении 14_ рабочих дней и не позднее 17августа 2009 года

2.2. Передача товара, работ, услуг осуществляется по адресу Государственного заказчика

2.3. Передача товара, работ, услуг оформляется товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями сторон.

2.4. Датой поставки считается дата передачи/принятия товара, работ, услуг в соответствии с товарной накладной.

2.5. Право собственности на товар, работы, услуги, а также риски случайной гибели или повреждения переходят с Исполнителя на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

3.1. Требования и технические характеристики предъявляемые к товару, работам, услугам:

  1. Настенная система кондиционирования с зимним комплектом, включающая два кондиционера одинаковой модели (2 внутренних блока кондиционера, 2 внешних блока кондиционера), одного устройства ротации (согласователь работы кондиционеров), двух блоков адаптера.
  2. Поставщик должен являться официальным дистрибьютором компании-производителя (иметь соответствующий сертификат).
  3. Наличие сертификата на выполнение монтажных работ климатического оборудования от производителя этого оборудования обязательно.
  4. Мощность охлаждения - 6,6 кВт.
  5. Потребляемая мощность, кВт - 2,39.
  6. Уровень шума не более 36 дБ.
  7. Диапазон рабочих температур: -300С до 460С.
  8. Расход воздуха макс/мин м3/мин: 17,5/12,5.
  9. Для помещения площадью ≈60 м2.
  10. Трубопровод хладогента - максимальная длина/перепад высот, м: 30/15.
  11. Трубопровод хладогента - диаметр труб жидкость/газ, мм: 6,4/15,9.
  12. Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров более 2 лет.
  13. Устранение запаха.
  14. Моющаяся панель.
  15. Бесшумный режим.
  16. Управление скоростью вентилятора.
  17. Антикоррозионная защита наружного блока.
  18. Автоматическая оттайка инея теплообменника наружного блока.
  19. Защита от предельных температур теплообменника внутреннего блока.
  20. Режим повышенной мощности.
  21. Режим осушения (поддерживает относительную влажность воздуха от 35 до 60 процентов без изменения температуры).
  22. Таймер (программирование времени включения/выключения на сутки вперед).
  23. Наличие пульта ДУ.
  24. Автоматический перезапуск.
  25. Техобслуживание через верхнюю панель.
  26. Самодиагностика.
  27. Режим непрерывного качания заслонок.
  28. Низкотемпературный комплект для работы с температурой до -300С.
  29. Гарантия 36 месяцев.
  30. Габариты внутреннего блока ВхШхГ мм: 290х1050х238
  31. Габариты внешнего блока ВхШхГ мм: 685х800х300
  32. Вес внутреннего блока 12 кг.
  33. Хладогент: R22.

Согласователь работы кондиционеров (устройство ротации) для 2-х кондиционеров

4. СУММА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1.Общая сумма Контракта составляет рублей202 000 рублей 00 копеек (Двести две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС и другие необходимые налоги, транспортные расходы на доставку, расходы на разгрузку, монтаж, пуско-наладочные работы, по адресу заказчика.

4.2. Аванс - 30% от цены контракта на основании счета поставщика, оставшиеся 70% - по факту поставки по представлении Государственному заказчику товарной накладной, акта выполненных работ и счета-фактуры.

4.3. Оплата товара производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 3-х банковских дней с момента представления счета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Исполнителем.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на разрешение Арбитражного суда Московской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 г.

7.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:

Государственный заказчик:

Арбитражный суд Самарской области, юридический адрес:

443045, г. Самара, ул. Авроры 148,

ИНН6316010140, КПП631601001,

УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)

л/с 03421190850,

р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

Поставщик: Государственный заказчик:

Председатель Арбитражного суда

Самарской области

___________________ _________________Новиков Н.А.

«_» _________________2009г. «_» _____________2009 г.

10 июля 2009 г.