Проект государственного контракта на кузовной ремонт автомобиля Toyota Camry.


Проект государственного контракта на кузовной ремонт автомобиля Toyota Camry.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ Проект

на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд

г. Самара " - " __________ 2009г.

Арбитражный суд Самарской области именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционном законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 года №1-ФКЗ в лице Председателя Арбитражного суда Новикова Н.А., с одной стороны, и ____________________________» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ____________ действующего на основании Устава, с другой стороны,

c соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и иного законодательства Российской Федерации,

на сновании результатов размещения государственного заказа путём запроса котировок, что отражено в протоколе № _____________от________________. заключили настоящий Государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта проведение работ по кузовному ремонту после ДТП, а/машины «Toyota» Camry гос.номер К 019 КР 163 для нужд Арбитражного суда Самарской области и сдать результаты работ Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2. Наименование и объем выполняемых работ, услуг:

· Бампер передний - повреждения: повреждения лакокрасочного покрытия в месте крепления решетки радиатора дл.15см. шир.15 см.; требуется - восстановление лако-красочного покрытия, ремонт, покраска;

· Правая сторона машины (крыло переднее, крыло заднее, передняя дверь, задняя дверь) - повреждение: повреждение лако-красочного покрытия по всей длине машины шир. 10 см; требуется - восстановление лако-красочного покрытия и полировка;

· Капот - повреждения: повреждение лакокрасочного покрытия, замятие крышки капота с правой стороны дл.15 см. шир.5см; требуется - восстановление лакокрасочного покрытия, ремонт, покраска;

· Левая передняя дверь - повреждения: повреждение лакокрасочного покрытия по всей двери, сильное замятие; требуется - замена детали на новую, покраска

· Левая задняя дверь - повреждения: царапины в месте примыкания к передней левой двери шир.30см.; требуется - восстановление лако-красочного покрытия, покраска

· Левое переднее крыло - повреждения: повреждение лако-красочного покрытия по всему крылу и деформация; требуется - замена детали на новую, покраска;

· Зеркало наружное правое - повреждения: разбито; требуется замена детали на новую, покраска,

· Цвет машины - серебристый металлик.

1.3. Все работы по Контракту должны быть выполнены в течение 14 дней и не позже 01июня 2009 года.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость работ с учетом всех материалов. и согласована Сторонами в соответствии с протоколом заседания единой комиссии в размере 110000рублей (Сто десять тысяч рублей 00 копеек), в т. ч. НДС.

2.2. Цена государственного контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем, изменяет не более чем на десять процентов объем работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта (указанную в пункте 2.1. настоящего контракта) пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов первоначальной цены Контракта. При этом изменение первоначальной цены Контракта (указанной в п. 2.1.) не должно превышать начальную (максимальную) цену контракта.

2.4. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнение вышеназванных работ, цена контракта изменяется пропорционально объему сокращения работ в обязательном порядке.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по контракту осуществляется из средств федерального бюджета по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

Аванс в размере 30% от суммы Государственного контракта оплачивается в течение 10-ти банковских дней после его заключения, остальные 70%- по факту выполненных работ в течение 10-ти банковских дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, представления счета, счета-фактуры.

В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя несет Исполнитель.

3.2. Оплата Контракта производится Государственным заказчиком в течение 10(десяти) банковских дней после получения выставленного Исполнителем счета. Основанием для выставления счета является выполнение Исполнителем работ по заявке Государственного заказчика, передача Государственному заказчику счетов-фактур, подписание Сторонами актов сдачи-приемки работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ и ПРАВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1.Выполнить работы в течение срока, указанного в настоящем Контракте.

4.1.2.Согласовать с Государственным заказчиком точное время и дату сдачи-приемки работ.

4.1.3. Выполнять работы качественно и с соблюдением соответствующих действующих норм. Исполнитель должен являться сервис - центром официального дилера компании «Toyota»

· Иметь сертификат соответствия Госстандарту России для производства любых видов услуг (работ), связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей марки «Toyota»

· В сервисном центре должен проводиться ремонт автомобиля «Toyota» профессиональными механиками высокой квалификации, владеющими последними технологическими достижениями в области обслуживания автомобилей «Toyota» и постоянно проходящими обучение в учебных центрах «Toyota».

· Сервисный центр должен иметь необходимый специальный инструмент и оборудование для ремонта автомобиля «Toyota».

· Сервисный центр должен располагать самой последней технической информацией по ремонту модели автомобиля «Toyota» и иметь возможность напрямую связаться с Изготовителем в случае, если понадобиться какая-либо дополнительная информация.

· Сервисный центр при ремонте должен использовать оригинальные запасные части «Toyota», которые имеют такое же высокое качество, как и те которые изначально были установлены на автомобиле «Toyota».

· На все установленные оригинальные запасные части должна предоставляться гарантия завода изготовителя не менее 24 месяцев.

· На все виды ремонтных, слесарных и кузовных работ должна предоставляться гарантия не менее 12 месяцев.

4.1.4. Закупить и использовать необходимые материалы для производства работ по согласованию с Государственным заказчиком.

4.1.5. Исполнять полученные в ходе работ указания Государственного заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в профессиональную деятельность Исполнителя.

4.1.6. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

*возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

*иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Если Государственный заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны Исполнителя о вышеуказанных обстоятельствах, в разумный срок, но в любом случае не превышающий 10 (десяти) дней не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Исполнителем своих обязательств, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на Государственного заказчика, при этом он не несет ответственности за выполнение работ в установленные сроки.

Если Исполнитель не предупредит Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного на предупреждение срока или вопреки своевременному указанию Государственного заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.1.7. Устранять дефекты выполненных работ за свой счет. Устранение дефектов производится в течение гарантийного срока на выполненные работы, равного 12 (Двенадцати месяцам) со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Устранение дефектов производится в течение 10(десяти) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов несет Исполнитель.

4.1.8. Для приемки работ по их завершению передать Государственному заказчику два экземпляра актов сдачи-приемки работ (заказ-нарядов), а так же счет и счет-фактуру.

4.1.9. Участвовать в сдаче-приемке выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

4.1.10. Предоставить сертификаты, обязательные для используемых материалов и иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.11. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества Государственного заказчика при выполнении работ и в течение гарантийного срока.

4.1.12.Нести ответственность за соблюдение пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ.

4.2. Государственный заказчик обязан:

.4.2.1.Письменно заявить Исполнителю в течение трех суток об обнаружении отступлений от требований, которые могут ухудшать качество работы или иные недостатки, обнаруженные в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ.

4.2.2.Принять выполненные работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик выполненных работ и использованных материалов, подписать акты сдачи-приемки работ (заказ-наряды) и передать один экземпляр Исполнителю.

4.2.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Государственный заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также правильностью использования Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в профессиональную деятельность Исполнителя.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ- ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.По завершении выполнения работ Исполнитель направляет в адрес Государственного заказчика два экземпляра актов сдачи- приемки работ (заказ-наряды), а также счет и счет-фактуру.

5.2. Государственный заказчик обязан в пятидневный срок со дня получения актов (заказ-нарядов) подписать их или направить Исполнителю мотивированный отказ в приемке работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика принять работу составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и согласованными Сторонами сроками их устранения.

5.4. До приемки законченного ремонта автомобиля, оговоренного Сторонами в заявке, риск повреждения такого автомобиля несет Исполнитель.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемых при работах материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид материалов, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. На все виды ремонтных работ, слесарных и кузовных работ должна предоставляться гарантия не менее 12 (Двенадцати месяцев), на все установленные запасные части должна предоставляться гарантия завода изготовителя не менее 24(Двадцати четырех месяцев) с момента подписания акта сдачи- приемки работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения обязательств.

7.5. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, то Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Исполнителю каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

7.6. Государственный заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.6.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

7.6.2. в случае установления факта проведения ликвидации Исполнителя или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.6.3.в случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.6.4. если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.7. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обязательства подтверждаются справкой компетентного органа исполнительной власти.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему государственному Контракту решаются в судебном порядке. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2009 года.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3 Исполнитель представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Государственный заказчик:

Арбитражный суд Самарской области,

443045, г. Самара, ул. Авроры 148,

ИНН6316010140, КПП631601001,

УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)

л/с 03421190850

р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

Исполнитель: Государственный заказчик:

Председатель Арбитражного

суда Самарской области

_________________Новиков Н.А.

«_» _________________2009г. «_» _____________2009 г.

24 апреля 2009 г.

Сервис временно не доступен