Проект государственного контракта на приобретение МФУ.


Проект государственного контракта на приобретение МФУ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ№ ФХ - /09 ПРОЕКТ

на поставку товаров для государственных нужд

г. Самара « » 2009г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице И.о председателя Арбитражного суда Губанова В.А., с одной стороны,

и ___________________________именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу №ФХ- от 2009 г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику следующие товары: МФУ НР LaserJet M2727nf64MB duplex CB532A или эквивалент

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Сумма (с учетом НДС)

в руб.

1

МФУ НР LaserJet M2727nf 64MB duplex CB532A или эквивалент

шт.

10

310000,00

1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги): доставка и разгрузка по адресу заказчика, в срок до «1» мая 2009 г.;

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товаров производится в следующие сроки:

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Срок поставки

1

МФУ НР LaserJet M2727nf 64MB duplex CB532A или эквивалент

шт.

10

До 1 мая 2009 года

2.2. Передача товара осуществляется по адресу Государственного заказчика

2.3. Передача товара оформляется товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями сторон.

2.4. Датой поставки считается дата передачи/принятия товара в соответствии с товарной накладной.

2.5. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с Исполнителя на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

3.1. Требования и технические характеристики предъявляемые к товару:

Основные данные

  • Функции: Чёрно-белая печать, чёрно-белое копирование, обработка факсов в чёрно-белом режиме, чёрно-белое и цветное сканирование
  • Скорость печати (черно-белая,обычное качество А4): до 26стр/мин
  • Качество печати (черно-белая, обычное качество): до 1200х1200т/д
  • Опции двусторонней печати: Автоматически (в комплекте поставки)
  • Изменение размера при копировании: от25 до400%
  • Тип сканирования: Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)
  • Улучшенное разрешение при сканировании: до 19200т/д
  • Стандартная подсоединяемость: Сетевой порт 10/100Base-T Ethernet, порт, совместимый с Hi-Speed USB 2.0, порт для факса RJ-11, порт линейного выхода RJ-11

Характеристики системы

  • Функции: Чёрно-белая печать, чёрно-белое копирование, обработка факсов в чёрно-белом режиме, чёрно-белое и цветное сканирование

Скорость печати / процессор / память

  • Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, A4): До 26 стр/мин
  • Быстродействие процессора: 450 МГц
  • Максимальная память: 320 Мб
  • Стандартное ОЗУ: 64 Мб
  • Слоты для памяти: 1 144-pin DDR2 DIMM

Система печати

  • Выход первой страницы (чёрно-белая, A4): < 10,0 с
  • Нагрузка (А4, в месяц): Принтер: до 15000; копир: до 15000; АПД: до 2250
  • Качество печати (черно-белая, обычное качество): до 1200х1200т/д
  • Опции двусторонней печати: Автоматически (в комплекте поставки)

Система копирования

  • Разрешение при копировании (чёрная графика): до 600 x 600 т/д
  • Максимальное количество копий: до 99
  • Изменение размера при копировании: от 25 до 400%
  • Разрешение при копировании (цветной текст и графика): До 600 x 600 т/д

Система сканирования

  • Тип сканирования: Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)
  • Улучшенное разрешение при сканировании: До 19200 т/д
  • Оптическое разрешение при сканировании: До 1200 т/д
  • Максимальный размер области сканирования (планшет): 21,6 x 29,7 см
  • Разрядность: 24 бита
  • Цветное сканирование: Да
  • Оттенки серого: 256
  • Формат файла сканирования: JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG

Функциональность факса

  • Скорость факса: 33,6 Кбит/c (3 секунды на страницу)
  • Количество страниц A4, сохраняемых в памяти: до 600 страниц
  • Разрешение (чёрно-белое, наилучший режим): До 300 x 300 т/д (поддержка передачи полутонов)
  • Автоматический повторный набор номеров: да
  • Отложенная отправка факса: да
  • Максимальное число пунктов рассылки: 119 адресатов
  • Максимальное число номеров быстрого набора: 120 (119 номеров группового набора)

Управление бумагой / печатные носители

  • Ёмкость автоматического устройства подачи документов: в стандартной комплектации, 50 листов
  • Стандартные лотки для бумаги: 2
  • Максимальное количество лотков подачи бумаги: 3
  • Поддерживаемые типы носителей : бумага (документная, цветная, плотная, бланковая, светостойкая, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), конверты, плёнки, наклейки, картон
  • Стандартные размеры носителей : Лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, почтовые открытки (JIS), двойные почтовые открытки (JIS); Лоток 2: A5, B5 (JIS), A4; Устройство АПД: A4, A5
  • Нестандартные размеры носителей: Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: от 148 x 210 до 216 x 356 мм; Устройство АПД: от 127 x 127 до 216 x 381 мм
  • Рекомендуемая плотность печатных носителей: Лоток 1, лоток приёма: от 60 до 163 г/м²; Лоток 2: от 60 до 120 г/м²; Устройство АПД: от 60 до 90 г/м²
  • Управление бумагой: Лоток подачи на 50 листов, лоток подачи на 250 листов, автоматическое устройство подачи документов на 50 листов, лоток приёма лицевой стороной вниз на 125 листов и прямой проход бумаги

Прочая техническая информация

  • Стандартная подсоединяемость: Сетевой порт 10/100Base-T Ethernet, порт, совместимый с Hi-Speed USB 2.0, порт для факса RJ-11, порт линейного выхода RJ-11
  • Совместимые операционные системы: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional.

4 СУММА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1.Общая сумма Контракта составляет 310 000,00(Триста десять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС и другие необходимые налоги, транспортные расходы на доставку, расходы на разгрузку поставщиком по адресу заказчика.

4.2. Аванс - 30% от цены контракта на основании счета поставщика, оставшиеся 70% - по факту поставки по представлении Государственному заказчику накладной на сдачу-приемку товара и счета-фактуры.

4.3. Оплата товара производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 3-х банковских дней с момента представления счета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Исполнителем.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на разрешение Арбитражного суда Московской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 г.

7.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:

Государственный заказчик:

Арбитражный суд Самарской области, юридический адрес:

443045, г. Самара, ул. Авроры 148,

ИНН6316010140, КПП631601001,

УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)

л/с 03421190850,

р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

Поставщик: Государственный заказчик:

И.о Председателя Арбитражного суда

Самарской области

___________________ _________________Губанов В.А.

«_» _________________2009г. «_» _____________2009 г.

1 апреля 2009 г.

Сервис временно не доступен