Проект госконтракта на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения и контроля доступа.


Проект госконтракта на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения и контроля доступа.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ- /09

на поставку услуг для государственных нужд

г. Самара « ____» ______________ 2009 г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице Председателя Арбитражного суда Новикова Н.А., с одной стороны,

и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу № __ от _______________ 2009 г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Предметом настоящего Контракта является техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа в здании Арбитражного суда в марте-декабре 2009 года.

Система охранного видеонаблюдения Арбитражного суда Самарской области состоит:

№ п/п

Вид средств ОПС

Кол-во единиц оборудования

Примечание

1

Источник питания

4

MCS16-10B, MSC4-2B, MSC16-20B, Cкат- 1200C

2

Источник бесперебойного питания UPS

2

3

Разветвит.коробки, устройства соединительные

20

УК-2П, КРТН-10, гермобокс

4

Шлейф сигнализации длиной до 10 м.

62

линия видеосигнала, линия питания

5

Средства орг. и спец. техники видеомонитор цв.изображения

4

PMCL 419, PMCL 417

6

Средства орг. и спец. техники клавиатура

1

KBD 200А

7

Средства орг. и спец. техники преобразователь интерфейса

1

KBDKIT-X

8

Средства орг. и спец. техники персональный компьютер, типа IBM PC

2

DX8116-250

9

Система охранного телевидения, телевизионная камера внешняя в термокожухе

13

IS110-DWV22,

10

Система охранного телевидения, телевизионная камера внутренняя без термокожуха

18

IS90-CWV22, IS90-CWV9, TBM-S19H/B37

11

Система охранного телевидения, матричный коммутатор

1

CM6800-32X6-X

12

Система охранного телевидения, мультиплексор

2

MX4016CD-X

13

Система охранного телевидения, видеоусилитель

1

KBDKIT-X

Система контроля и ограничения доступа состоит:

п/п

Вид средств ОПС

Кол-во единиц оборудования

Примечание

1

Охранный извещатель магнитоконтактный, типа ИО 102

8

ИО 102-20Б2П, ИО 102-16/2

2

Шлейф сигнализации длиной до 10 м.

33

шс

3

Средства орг. и спец. техники видеомонитор цв.изображения

1

LCD1970NX

4

Технические средства охраны принтер лазерный

1

HP LaserJet P201d

5

Средства орг. и спец. техники клавиатура

1

клавиатура

6

Средства орг. и спец. техники персональный компьютер, типа IBM PC

1

Р4 2.6Ггц/SVGA128/DDRR2 256Mб/80Гб/ с ПО "Орион"

7

Интегрированная система пульт контроля и управления

3

PNWin-MAX, PNWin-AR, PNWin-PO

8

СКУД контроллер

11

NC-1000

9

СКУД считыватель

13

PR-A03, PR-A05, PR-A08

10

СКУД кнопка аварийного открывания двери

7

Push exit, MCP4A-G000SF

11

Средства орг. и спец. техники преобразователь интерфейса

3

UIM-01

12

СКУД турникет

3

TOM DL600 (TM00544SET)

13

СКУД пульт управления турникетом

3

RCU-01

14

СКУД устройство преграждающее

9

TS-68, ос2А

15

СКУД устройство преграждающее электромагнитный замок

8

ЕМ1800, ЕМ3000-Н

16

Рентгенотелевизионная установка AUTOCLEAR

1

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.2. Государственный заказчик обязуется:

2.2.1.Обеспечить беспрепятственный допуск представителям Исполнителя в места, где установлено оборудование СОТ (система охранного телевидения) и СКУД (система контроля управления доступом).

2.2.2. Использовать в качестве оконечных устройств только сертифицированное оборудование.

2.2.3. В полном объеме и в сроки, определенные Государственным контрактом, оплачивать оказанные Исполнителем Услуги.

2.2.4. В течении 5 (пяти) календарных дней сообщить в письменном виде об изменениях реквизитов Заказчика.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. проводить ежемесячное обследование технических средств системы и определение их технического состояния;

2.3.2.ежемесячное проведение регламентных работ и других работ с целью поддержания системы в исправном и работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации;

2.3.3 гарантийный ремонт или замена оборудования, вышедшего из строя в период гарантийной эксплуатации;

2.3.4. постгарантийный ремонт или замена оборудования, вышедшего из строя по другим причинам, с целью восстановления работоспособности системы.

2.3.5. предоставлять Государственному заказчику Акты сдачи-приемки оказанных работ, услуг в 2-х экземплярах;

2.3.6. немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание работ, услуг при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности представленных Государственным заказчиком материалов, оборудования и т.п.;

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствиях выполнения его указаний о способе оказания работ, услуг;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказываемых работ, услуг, либо создающих невозможность завершения работы в срок;

2.3.7. нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3. СУММА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1 Общая сумма Контракта составляет - 414000рублей 00 копеек. ( Четыриста четырнадцать тысяч рублей 00 коп.), с учетом НДС, других необходимых налогов и транспортных расходов по доставке работ, услуг, иные возможные расходы включенные Поставщиком в цену поставляемых работ, услуг. Стоимость не меняется в течение действия контракта, то есть является конечной.

3.2. Аванс- 30% от 1/10 цены контракта на основании счета поставщика, оставшиеся 70% - по факту поставки, по представлении заказчику накладной на сдачу-приемку работ,услуг и счета-фактуры

3.3. Оплата работ, услуг производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 3-х банковских дней с момента представления счета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Поставщиком.

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

5.1. . Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

5.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на разрешение Арбитражного суда Московской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 года.

7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

7.1. В случае необходимости изменения и дополнения Спецификации информационного обслуживания оформляется дополнительное соглашение, содержащее новую Спецификацию.

7.2. В случае изменения реквизитов одной из сторон последняя обязана сообщить письмом другой стороне новые реквизиты.

7.3. В случае необходимости изменения и дополнения других положений настоящего Контракта производится переоформление и заключения нового Контракта.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

8.2. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель:

Государственный заказчик:

Арбитражный суд Самарской области,

443045, г. Самара, ул. Авроры 148,

ИНН6316010140, КПП631601001,

УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)

л/с03421190850

р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

Исполнитель: Государственный заказчик:

Председатель Арбитражного

суда Самарской области

______________ ____________Новиков Н.А.

«_» _________________2009г. «_» _____________2009 г.

19 февраля 2009 г.