Проект контракта на поставку конвертов.


Проект контракта на поставку конвертов.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ- /09

на изготовление и поставку товаров для государственных нужд

г. Самара « ____» ______________ 2009 г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице Председателя Арбитражного суда Новикова Н.А., с одной стороны,

и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу № __ от _______________ 2009 г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику в срок, установленный настоящим контрактом, а Заказчик надлежащим образом принять на условиях настоящего Контракта следующий товар:

№ п/п

Наименование товара

Размеры

Кол-во

(штук)

Стоимость за ед. в руб.(с учетом НДС)

Сумма (с учетом НДС)

Руб.

1.

Конверт, без/подсказа, отрывная клеевая полоса, Крафт

250х353х40

6000

10,40

62400,00

2.

Конверт-пакет, без/ подсказа,отрывная клеевая полоса, Крафт

280х400

6000

2,71

16260,0

3.

Конверт без/ подсказки отрывная клеевая полоса, офсет 100г/м2, с заливом

229х324

240

3,50

840,00

4.

Конверт, без/подсказа с треугольным клапаном для заклеивания, Крафт

280х320

120

4,00

480,00

5.

Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2

114х162

420000

0,58

243600,00

6.

Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2

162х229

6000

0,91

5460,00

7.

Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,100г/м2

229х324

6000

2,40

14400,00

8.

Конверт, с подсказом, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2

114х162

6000

0,70

4200,00

9.

Конверт, с подсказом, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2

162х229

6000

0,91

5460,00

10.

Конверт, с подсказом, с отрывной клеевой полосой,офсет,100г/м2

229х324

6000

2,40

14400,00

11.

Международные конверты

110х220

600

1,50

900,00

ИТОГО:

462960

368400,00

1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):_________________________________

В срок до «_» _________2009г.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товаров производится в следующие сроки:

№ п/п

Наименование товара

Размеры

Кол-во

(штук)

Срок поставки

1.

Конверт, без/подсказа, отрывная клеевая полоса, Крафт

250х353х40

6000

Ежемесячными партиями, в срок до 15 числа, в течение 2009 года.

2.

Конверт-пакет, без/ подсказа,отрывная клеевая полоса, Крафт

280х400

6000

Ежемесячными партиями, в срок до 15 числа, в течение 2009 года.

3.

Конверт без/ подсказки отрывная клеевая полоса, офсет 100г/м2, с заливом

229х324

240

Ежемесячными партиями, в срок до 15 числа, в течение 2009 года.

4.

Конверт, без/подсказа с треугольным клапаном для заклеивания, Крафт

280х320

120

Ежемесячными партиями, в срок до 15 числа, в течение 2009 года.

5.

Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2

114х162

420000

Ежемесячными партиями, в срок до 15 числа, в течение 2009 года.

6.

Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2

162х229

6000

Ежемесячными партиями, в срок до 15 числа, в течение 2009 года.

7.

Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,100г/м2

229х324

6000

Ежемесячными партиями, в срок до 15 числа, в течение 2009 года.

8.

Конверт, с подсказом, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2

114х162

6000

Ежемесячными партиями, в срок до 15 числа, в течение 2009 года.

9.

Конверт, с подсказом, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2

162х229

6000

Ежемесячными партиями , в срок до 15 числа, в течение 2009 года.

10.

Конверт, с подсказом, с отрывной клеевой полосой,офсет,100г/м2

229х324

6000

Ежемесячными партиями, в срок до 15 числа, в течение 2009 года.

11.

Международные конверты

110х220

600

Ежемесячными партиями, в срок до 15 числа, в течение 2009 года.

462960

2.2. Передача товара осуществляется по адресу Государственного заказчика

2.3. Передача товара оформляется товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями сторон.

2.4. Датой поставки считается дата передачи/принятия товара в соответствии с товарной накладной.

2.5. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с Исполнителя на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

3.1. Требования, предъявляемые к качеству товара:

-конверты поставляются в оригинальной упаковке производителя

3.2. Сроки годности, сроки гарантии качества - на конверты должна распространяться полная гарантия производителя, подтвержденная документом от производителя.

Конверты должны быть упакованы в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.

Конверты должны иметь сертификат соответствия Росстандарта и сертификат соответствия системы качества требованиям ГОСТ.

3.3 Требования к упаковке: товар поставляется в оригинальной упаковке изготовителя.

3.4. Товары считаются принятыми Государственным заказчиком по количеству, качеству и комплектности с даты подписания товарной накладной.

4. СУММА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1.Общая сумма Контракта составляет 368400 рублей 00 коп. ( Триста шестьдесят восемь тысяч четыриста рублей 00 коп.), в том числе НДС и транспортные расходы. Доставка, разгрузка, размещение на склад - за счет средств поставщика. Стоимость упомянутых работ/услуг включена в стоимость конвертов.

4.2. Аванс- 30% ежемесячно от 1/12 цены контракта на основании счета поставщика, оставшиеся 70% - по факту поставки по представлении заказчику накладной на сдачу-приемку товара и счета-фактуры по ежемесячной партии.

4.3. Оплата товара производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 3-х банковских дней с момента представления счета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Поставщиком.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на разрешение Арбитражного суда Московской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 г.

7.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:

Государственный заказчик:

Арбитражный суд Самарской области,

443045, г. Самара, ул. Авроры 148,

ИНН6316010140, КПП631601001,

УФК по Самарской области(4210 Арбитражный суд Самарской области)

Л/С 03421190850

р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

ПОСТАВЩИК: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Председатель Арбитражного суда ________________ Самарской области

_____________НовиковН.А.

«___»______2009 г. «___» ___________ 2009

5 февраля 2009 г.

Сервис временно не доступен