Государственный контракт на поставку форменного обмундирования для сотрудников Арбитражного суда Самарской области. Костюм женский.


Государственный контракт на поставку форменного обмундирования для сотрудников Арбитражного суда Самарской области. Костюм женский.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ- /08

на изготовление и поставку товаров для государственных нужд

г. Самара « ____» ______________ 2008 г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице И.о.председателя Арбитражного суда Губанова В.А., с одной стороны,

и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу № __ от _______________ 2008 г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется изготовить и передать Государственному заказчику следующие товары: по лоту № 2

лота

Наименование товара

Кол-во

штуки

Цена за

единицу (с учетом НДС)

Руб.

Начальная (максимальная) цена контракта(с учетом НДС)

Руб.

2.

Костюм женский

100

4500,00

450000,00

1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги): Индивидуальная примерка.

Доставка товара производится по адресу заказчика в срок до «5» декабря 2008 г.;

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товаров производится в следующие сроки:

лота

Наименование товара

Кол-во

штуки

Срок

поставки

Примечание

2.

Костюм женский

100

4 квартал до05.12.08г.

2.2. Передача товара осуществляется по адресу Государственного заказчика

2.3. Передача товара оформляется товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями сторон.

2.4. Датой поставки считается дата передачи/принятия товара в соответствии с товарной накладной.

2.5. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с Исполнителя на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

3.1. Качество товара - фабричное серийное производство, соответствие ГОСТам, ТУ, нормативам, регламентам предприятия - изготовителя и условиям настоящего Контракта.

3.1.1. Костюмы женские

Пиджак из полушерсти синего или темного цвета, полуприлегающий формы, застегивающийся на две пуговицы до перегиба лацкана.Воротник отложной. Рукава втачные, двухшовные, со шлицей внизу локтевого шва. На шлице пришиваются три пуговицы. Боковые карманы прорезные без клапанов, под углом. На левой стороне груди карман с листочкой. Воротник, борта, клапаны, листочка обработаны в чистый край.

Юбка прямая, двухшовная. На переднем полотнище юбки две вытачки по талии. На заднем полотнище четыре вытачки по талии, посередине однострочная складка со шлицей.

3.2. Товары считаются принятыми Государственным заказчиком по качеству и комплектности с даты подписания товарной накладной.

4. СУММА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1.Общая сумма Контракта составляет 450000руб. 00 коп. (Четыриста пятьдесят тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС и транспортные расходы.

4.2. Государственный заказчик оплачивает аванс 30 % от цены контракта на основании счета Исполнителя, оставшиеся 70% - по факту поставки обмундирования по представлении Государственному заказчику накладной на сдачу-приемку товара и счета-фактуры.

4.3. Оплата товара производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 3-х банковских дней с момента представления счета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Исполнителем.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на разрешение Арбитражного суда Московской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31декабря 2008 г.

7.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК:

Расчетный счет -

БИК -

ИНН -

КПП -

К/счет -

ОКАТО -

ОКПО -

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Арбитражный суд Самарской области,

443045, г.Самара, ул.Авроры, 148,

УФК по Самарской области

(4210 Арбитражный суд Самарской области)

л/счет - 03434190850

ИНН - 6316010140,

КПП - 631601001

Р/с - 40105810400000010001

в ГРКЦ ГУ Банка России

по Самарской области, г. Самара,

БИК - 043601001

ПОСТАВЩИК: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

И.о. Председателя Арбитражного суда

Самарской области

__________________ ________________ Губанов В.А.

«___»______2008 г. «___» ___________ 2008

7 ноября 2008 г.

Сервис временно не доступен