Документация об аукционе на текущий ремонт здания на ул. Аврора


Документация об аукционе на текущий ремонт здания на ул. Аврора

Арбитражный суд Самарской области


УТВЕРЖДАЮ

И.о.Председателя Арбитражного суда Самарской области

В.А.Губанов.

21октября 2008г


ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

« Текущий ремонт здания Арбитражного суда Самарской области по адресу: ул. Авроры 148»

С а м а р а 2008 г.


СОДЕРЖАНИЕ стр.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 3

ЧАСТЬ 1. АУКЦИОН 4

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 4

1.1. Законодательное регулирование 4

1.2. Государственный заказчик и предмет аукциона 4

1.3. Требования к форме заявки на участие в аукционе, и инструкция

по ее заполнению 4

1.4. Требования к содержанию заявки на участие в аукционе 4

1.5. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе 6

1.6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 7

1.7. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе 7

1.8. Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 7

1.9. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 7 .

1.10. Место, порядок, дата и время проведения аукциона 7

1.11. Заключение Государственного контракта 9

1.12. Возможность заказчика изменить количество

поставляемых по контракту товаров 9

1.13. Обеспечение заявок на участие в аукционе 10

1.14. Обеспечение исполнения государственного контракта 10

1.15. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 11

1.16. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 11

1.17. Место, условия и сроки поставки товаров и выполнения работ 11

1.18. Место, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг 11

1.19. Источник финансирования заказа 11

1.20. Порядок формирования цены контракта 11

1.21. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта 11

1.22. Требования к участникам размещения заказа 12

РАЗДЕЛ 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 13

РАЗДЕЛ 1.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ 17

1.3.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ

УЧАСТИЯ В АУКЦИ0НЕ 17

1.3.2. ФОРМА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 18

1.3.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 20

1.3.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 23

ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 24

ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 31


ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Документация об аукционе предоставляется на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого аукциона.

На официальном сайте: www.zakupki.gov.ru, www.samara.arbitr.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положения настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание, что участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Государственный заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.


ЧАСТЬ 1. АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая Документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иными законодательными актами, регламентирующими деятельность по размещению заказов на закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд в Российской Федерации.

1.2. Государственный заказчик и предмет аукциона

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый Аукцион, предмет которого указан в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Требования к форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по ее
заполнению

Участник размещения заказа подает заявку на участие в Аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. Заявка на участие в аукционе заполняется в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона по форме, представленной в пункте 1.3.2. раздела 1.3 настоящей документации об аукционе.

1.4. Требования к содержанию заявки на участие в аукционе

1.4.1. Заявка на участие в аукционе, должна быть подготовлена по форме,
представленной в Разделе 1.3. настоящей документации об аукционе, и содержать сведения и
документы, указанные в Информационной карте аукциона и Разделе 1.3. настоящей
документации об аукционе.

1.4.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к
заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Участник размещения заказа
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если аукцион состоит из
нескольких лотов, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в
отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион,
оформленный единой документацией об аукционе с другими лотами;

1.4.3. Заявка на участие в аукционе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке;

1.4.4. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

1.4.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований;


1.4.6.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного липа (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в аукционе (Раздел 1.3.);

1.4.7. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц);

1.4.8. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам;

1.4.9. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

1.4.10. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа, в случае необходимости;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случае указания в
Информационной карте также копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких
документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам. осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом I части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение


работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если такое требование установлено заказчиком;

1.5. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

1.5.1. Заявки на участие в аукционе подаются по месту, указанному в
Информационной карте аукциона, при этом датой начала срока подачи заявок на участие в
аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном
издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

1.5.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

1.5.3. Государственный заказчик, оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

1.5.4. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

1.5.5. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе (наименование аукциона). Номер лота__________ » (в соответствии с информационной картой).

1.5.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота;

1.5.7. Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 1.5.5.
настоящего Раздела. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по
каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается
наименование аукциона и номер соответствующего лота, а именно: «Открытый аукцион
_____ (наименование аукциона). Номер лота__ » ( в соответствии с информационной картой)

1.5.8. Допускается указывать на внешнем конверте наименование (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа,
Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными
требованиями. Государственный заказчик не будет нести никакой ответственности в случае
его потери.

1.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок регистрируются Государственным заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным -также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Государственного заказчика:

1.5.10. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в аукционе. Государственным заказчиком по требованию участника размещения заказа выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе. В случае направления заявки на участие в аукционе по почте, соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе;

1.5.11. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

1.6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

1.6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

1.6.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки. В уведомлении в обязательном порядке должно быть указано: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

1.7. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

1.7.1. Участник вправе направить запрос о разъяснении положений Документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа после опубликования Документации об аукционе на официальном сайте.

1.7.2. Запрос должен поступить Заказчику не позднее пяти дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

1.7.3. Форма запроса произвольная.

1.7.4. Заказчик в течение двух рабочих дней направит разъяснение положений
Документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.

1.8. Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной
цены контракта («шаг аукциона»)

Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») указаны в Информационной карте аукциона.

1.9. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе происходит в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте аукциона.

1.10. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

1.10.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обеспечивает всем участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Если документацией об аукционе предусмотрена возможность электронной формы участия в аукционе, участники аукциона вправе выбрать такую форму участия в аукционе.

1.10.2. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Участники аукциона, выбравшие электронную форму участия в аукционе, считаются присутствующими при проведении аукциона, если они к моменту начала аукциона зарегистрировались и системе, обеспечивающей электронную форму участия в аукционе. Регистрация участников аукциона в указанной системе осуществляется без взимания платы.

1.10.3. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или)

организаций инвалидов, заказчик, уполномоченный opган непосредственно перед началом проведения аукциона сообщают о наличии таких участников аукциона.

1.10.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

1.10.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, заказчик снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной)
цены контракта ( цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота).

1.10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

1.10.7. При проведении аукциона заказчик осуществляют аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

1.10.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

1.10.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

1.10.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такою запроса в письменной форме иди в форме электронного документа представляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

1.10.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания государственного контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

1.10.12.В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.


1.10.13. В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику
аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом
государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении
о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от
заключения государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в
течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта. При
непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный
документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения
контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнении
контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения
государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона
от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, не возвращаются.

1.10.14. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона.

1.10.15. Аукцион проводится в день, во время и в месте указанные в Информационной карте аукциона.

1.11. Заключение государственного контракта

1.11.1 Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона.

1.11.2. Государственный контракт должен быть подписан победителем аукциона в течение 10 дней с даты передачи ему проекта государственного контракта Государственным заказчиком.

1.11.3. В случае если победитель аукциона уклоняется от заключения государственного контракта, то государственный контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при этом заключение государственного контракта для такого участника аукциона является обязательным.

1.11.4. Заказ признается размешенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Государственным заказчиком в Реестр государственных контрактов.

1.12. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров

В случае если это указано в Информационной карте аукциона заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

1.13. Обеспечение заявок на участие в аукционе

1.13.1. Если в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в Информационной карте аукциона. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте аукциона.

1.13.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в аукционе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

1. 13.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. В случае проведения аукциона, состоящего из нескольких лотов, и подачи участником заявок по нескольким лотам, в составе таких заявок по каждому лоту должно быть подано отдельное платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент»).

1.13.4. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе.

1.13.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения государственного контракта.

1.14. Обеспечение исполнения государственного контракта

1.14.1. Если в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении исполнения государственною контракта, данный контракт заключается только после предоставления такого обеспечения участником размещения заказа, с которым заключается контракт.

1.14.2. Способ обеспечения исполнения обязательства: предоставление банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте аукциона определяется таким участником аукциона самостоятельно.

1.14.3. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

1.14.4. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

1.15. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемых

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

Описание поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и их количественных и качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приведенной в Разделе 1.3.

1.16. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара,
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Участник размещения заказа предоставляет гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, являющиеся предметом аукциона в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

1.17. Место, условия и сроки поставки товаров и выполнения работ

Место, сроки и условия выполнения работ и оказания услуг указаны в Информационной карте аукциона.

1.18. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, являющихся предметом Государственного контракта указаны в проекте Государственного контракта. Раздел II настоящей документации об аукционе и в Информационной карте аукциона.

1.19. Источник финансирования заказа

Источник финансирования заказа - федеральный бюджет.

1.20. Порядок формирования цены контракта

1.20.1. Предложенная на аукционе цена на товары, работы, услуги должна быть
фиксированной без дополнительной индексации.

1.20.2. Начальная цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам открытого аукциона.

1.20.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственною контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену государственного контракта.

1.20.4. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в аукционе. Государственный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.20.5. Сведения о предоставлении преференций содержатся в Информационной карте аукциона.

1.21. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта

Цена государственного контракта, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, должна быть выражена в валюте Российской Федерации.

1.22. Требования к участникам размещения заказа

1.22.1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие
обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

1.22.2. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик вправе установить
также следующие требования к участникам размещения заказа:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

2) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.22.3. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению государственного
контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если это допускается условиями,
изложенными в Информационной карте аукциона.

РАЗДЕЛ 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на право заключить государственный контракт изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.1 настоящей документации об аукционе. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1.1, и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

№ п/п

Ссылка на пункт Раздела 1.1

Наименование пункта

Текст пояснений

1.

П.1.2

Наименование государственного заказчика, контактная информация

Арбитражный суд Самарской области

Адрес: 443045,г. Самара, ул. Авроры,148

Контактное лицо: тел.(846) 226-55-12 Бусарева Зинаида Николаевна,(846) 226-55-10 Горбушко Владимир Фролович

2.

П.1.2

Предмет аукциона

Текущий ремонт здания Арбитражного суда Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 148

3.

п.1.5

Место подачи заявок на участие в аукционе

443045,г. Самара, ул. Авроры,148, 1 этаж, канцелярия, ежедневно с 10.00 до 12.00(час) и с 14.00 до 16.30 (час)

4.

п.1.5

Срок подачи заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются с 21 октября 2008 г. и должны быть поданы не позднее 11 час.30 мин. по местному времени 11 ноября 2008 года

5.

п.1.8

Начальная цена контракта

14 575 328 рублей 00 коп (Четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать восемь рублей 00 коп)

6.

п.1.8

«Шаг аукциона»

728 766рублей 00 коп (Семьсот двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 00 коп.)

7.

п.1.9

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет происходить по адресу: г. Самара, ул. Авроры,148, 1 этаж, Конференц-зал в 11 час.30 мин. местного времени 11 ноября 2008 года.

8.

п.1.10

Дата, время и место проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры,148, 1 этаж, Конференц-зал в 11 час.30 мин. местного времени 17 ноября 2008 года

9.

п.1.12

Возможность изменить количество поставляемых товаров и выполняемых работ и услуг

Не более чем на 10%

10.

п.1.13

Обеспечение заявок на участие в аукционе

5% начальной (максимальной) цены контракта.

Реквизиты: ИНН 6316010140, КПП 631601001, (4210 Арбитражный суд Самарской области, л/с 05434190850), р/с 40302810000001000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

11.

п.1.14

Обеспечение исполнения государственного контракта

30% начальной (максимальной ) цены контракта,

Реквизиты ИНН 6316010140, КПП 631601001(4210 Арбитражный суд Самарской области , л/с 05434190850), р/с 40302810000001000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

12.

п.1.16

Требования к предоставлению гарантий на поставляемые товары и выполняемые работы

В соответствии с действующими стандартами на данные виды товаров, работ.

13.

п.1.17

Место, условия и сроки поставки товаров, работ,услуг

Сроки выполнения работ: до 10.12.2008г.

Место и условия поставки товаров, работ, услуг:

г. Самара, ул. Авроры,148

14.

П.1.4

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 1.3 настоящей документации об аукционе с соблюдением требований, установленных в Разделе 1.1 Общие условия проведения аукциона и содержать следующее:

1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование(наименование),сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),фамилия, имя , отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица), номер контактного телефона, подготовленные по форме, представленной в разделе 1.3.3 (Анкета участника аукциона) настоящей документации об аукционе;

б) Выписку из единого государственного реестра юридических лиц(для юридических лиц),выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность( для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства(для иностранных лиц);

в) документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо(лица), подписывающие заявку, имеет полномочия подписать заявку , и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона;

2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе;

а) документы подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если такое обеспечение предусмотрено;

б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку соответствующих товаров, выполнение работ оказание услуг являющихся предметом аукциона (в т. ч. Копии действующих лицензий на виды деятельности по предмету аукциона если деятельность лицензируется);

в) документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

г) предложение о качестве товаров и работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта (по форме, приложенной в Разделе 1.3 настоящей Документации об аукционе).

3. Предложение о цене контракта (по форме, приложенной в Разделе 1.3 настоящей Документации об аукционе)

4. Любые другие документы по усмотрению участника аукциона.

15.

п.1.20

Преференции

Не предусмотрены.

16.

п.1.22

Привлечения

По согласованию с Государственным заказчиком/субподрядчиков/субпоставщиков.

17.

п. 1.15

Требования к описанию поставляемых товаров и выполняемых работ

Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 1.3 настоящей документации об аукционе с соблюдением требований, установленных в Разделе 1.1 «Общие условия проведения Аукциона» настоящей документации об аукционе.

Участник размещения заказа представляет в составе заявки перечень поставляемых товаров и выполняемых работ по аукциону с их характеристиками, подтверждения соответствия предлагаемых к поставке товаров техническим требованиям документации об аукционе по форме, прилагаемой в Разделе 1.3. Подтверждения могут быть представлены в виде документов, в текстовой форме, в виде комментариев и могут, кроме того, включать постатейные комментарии к «Техническим требованиям», демонстрирующие, что товары, работы и услуги будут соответствовать этим условиям.

18.

п.1.18

Условия платежа

Оплата производится по безналичному расчету. Аванс в размере 30% от суммы Государственного контракта оплачивается в течении десяти банковских дней после его заключения. 70%- по факту выполненных работ в течении десяти банковских дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, предоставления счета, счета-фактуры и форм КС-2,КС-3.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА

наименование и количество поставляемых товаров. требования к функциональным и качественным характеристикам товаров. начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). «шаг аукциона».

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

Номер лота

Наименование и характеристики товаров

Единица измерения

Количество

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота),

рублей

«Шаг аукциона», рублей

Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, рублей

1

Текущий ремонт здания Арбитражного суда Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Авроры,148 в соответствии с дефектными ведомостями и локальными сметами

-

-

14 575 328,00

728 766,00

728 766,00

РАЗДЕЛ 1 .З. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

1.3.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

«______________________________________________________________________________ »

(наименование аукциона и лота)

Настоящим__________________________________________________________

(наименование, участника размещения наказа)

подтверждает, что для участия в указанном открытом аукционе направляются следующие документы:

ни

Наименование

страницы

Заявка на участие в Аукционе (по форме 1.3.2. Раздела 1.3.) с приложениями.

Анкета участника Аукциона (по форме 1.3.3. Раздела 1.3.) с приложениями.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц}.

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей).

Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее (ие) заявку, имеет (ют) полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет юридическую силу для участника размещения заказа.

Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских

свойствах) и качественных характеристиках товаров, работ, услуг.

Документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

Другие документы по усмотрению участником Аукциона

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)___ (Ф.И.О.

(Подпись)

М.П.


1.3.2. ФОРМА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

В аукционную комиссию Арбитражного суда Самарской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

{наименование аукциона и лота/

1. Изучив настоящую документацию об аукционе, а также применимые к данному
аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

(наименование участника размещения заказа}

в лице,___________

{наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица или юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны провести поставку в соответствии с требованиями документации об аукционе и по цене, которая будет предложена нами при проведении аукциона как наименьшая приемлемая для нашей организации цена Государственного контракта на

(предмет контракта, ,заключаемого по результатам аукциона /лота)

3. Цена Государственного контракта, которая будет предложена нами при проведении аукциона, будет включать все затраты, связанные с выполнением обязательств по Государственному контракту, включая транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, подъем, материала и строительного мусора вручную, налоги, сборы, таможенные и иные платежи, стоимость доставки, хранения и предпродажной подготовки товара.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, а также проекта государственного контракта, влияющими на стоимость поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, составляющих полный перечень товаров, работ, услуг, которые являются предметом аукциона, данные товары будут поставлены, работы будут выполнены, услуги оказаны в любом случае и в полном соответствии с Техническим заданием и проектом государственного контракта в пределах предлагаемой нами цены контракта.

6. Документы, подтверждающие приемлемость для нас и соответствие предлагаемых нами товаров, работ, услуг требованиям технической части документации об аукционе на

_____ стр.

(Перечень данных документов приведен в технической части Документации об аукционе).

7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, работы, услуги в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и по цене контракта, которая будет предложена нами при проведении аукциона, которую мы просим включить в контракт.

8. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование, организации - участника размещения заказа ,индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также,


что размер задолженности по начисленным пологам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетным период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для
всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Государственный контракт с Арбитражным судом Самарской области в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение 10 дней со дня получения от Арбитражного суда Самарской области проекта Государственного контракта, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

11. Мы подтверждаем, что извещены о включении сведений о (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен:

/контактным информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. Юридический и фактический адреса/место жительство _____________________ ,
телефон/факс_____________________ . банковские реквизиты_________________________ .

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _ __ стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

(Подпись0)

МП

Главный бухгалтер ___ (Ф.И.О)

/подпись)

Заявки на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных государственным заказчиком.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В данной форме заполняются только те разделы, в которых есть пропуски. Все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.

Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В случае отсутствия у участника сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки проставляется прочерк.


Заявка должна быть составлена с учетом требований действующего законодательства РФ, а также требований настоящей документации об аукционе.

1.3.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное и сокращенное наименования организации, ее организационно-правовая форма:

(на основании учредительных документов (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц). Ф.И.О. участника размещения заказа - физического лица

2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица

3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей. чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ может быть представлена выписка из реестра акционеров) (на основании учредительных документов (устав, положение, учредительный договор).

4. Срок деятельности (с учетом

правопреемственности)

5. Размер уставного капитала( для юридических лиц)

6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа

Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа

подтверждены путем предоставления следующих документов:

- Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации;

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

7. Юридический адрес/место жительства участника размещении заказа

Адpec

8. Почтовый адрес участника размещения заказа

Страна

Адрес

Телефон


Факс

9. Руководитель предприятия (Генеральный директор)

Ф.И.О.

10. Банковские реквизиты (может быть

несколько):

10.1. Наименование обслуживающего банка

10.2. Расчетный счет

10.4. Код БИК

Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из

финансирующего банка об открытии расчетного счета______________________________

11. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)_____________________

12. Сведения о том является ли сделка, право на заключения которой является предметом настоящего Аукциона, крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения

заказа.________________________________________________________________________

13. Орган управления участника размещении заказа -
юридического лица, уполномоченный на одобрение
сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего аукциона, и порядок одобрения

соответствующей сделки.__________________________ |_____________________________

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы;

1. ___________ (название документа)_____ (количество страниц в документе);

2. ____ (название документа)____ (количество страниц в документе);

п. ___________ (название документа)_____ (количество страниц в документе)


Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)---------------------

подпись

Главный бухгалтер_______________________________________ --------

подпись
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)


1.3.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ

г.Самара

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо - участник размещения заказа:

(наименование юридического лица)

доверяет________________________________________________________________

{фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______ №________ выдан_______________ _______ « » _ _______

представлять интересы

на аукционах, проводимых Арбитражным судом Самарской области.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации -доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись_____________________________ _______ ________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____ »_____________ _________ г.

Руководитель организации:_____________________ (_________________ )

i Ф.И.О.)

МП.

Главный бухгалтер:_________________________ ( _______ )

1. ЧАСТЬII ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Г.Самара « « 2008 г.

Арбитражный суд Самарской области именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционном законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 года №1-ФКЗ в лице И. о. председателя Арбитражного суда Губанова В. А., с одной стороны, и ________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик» в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

c соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и иного законодательства Российской Федерации,

на сновании результатов размещения государственного заказа путём проведения открытого аукциона, что отражено в протоколе от ______________________ 2008 г. заключил настоящий Государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по текущему ремонту здания Арбитражного суда Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Авроры148 и сдать результаты работ Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы производятся согласно локальным сметам, дефектным ведомостям и технического задания.

Функциональные характеристики:

№ п/п

Наименование работ

1

Ремонтно-строительные работы коридора 1-4 этажей и лестничных маршей

2.

Ремонт системы водоснабжения, отопления и канализации в сан. узлах

3.

Ремонт алюминевых конструкций

4.

Монтаж внутреннего электроснабжения 1-4 этажей

5.

Работы по переоборудованию электрощитовой

1.2. Все работы по Контракту должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2008г.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость работ с учетом всех материалов. Цена контракта определяется согласно локальным сметам, дефектным ведомостям и согласована Сторонами в соответствии с протоколом заседания котировочной комиссии в размере 14 575 328,00 рублей (Четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать восемь рублей 00 коп.) в т. ч. НДС в размере 2 223 355,00 рублей (Два миллиона двести двадцать три тысячи триста пятьдесят пять рублей 00 коп).

2.2. Сметная стоимость работ определяется базисно-индексным методом в текущий уровень цен.

2.3. Цена государственного контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком, изменяет не более чем на десять процентов объем работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта (указанную в пункте 2.1. настоящего контракта) пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов первоначальной цены Контракта. При этом изменение первоначальной цены Контракта (указанной в п. 2.1.) не должно превышать начальную (максимальную) цену контракта.

2.4. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнение вышеназванных работ, цена контракта изменяется пропорционально объему сокращения работ в обязательном порядке.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по контракту осуществляется из средств федерального бюджета по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

Аванс в размере 30% от суммы Государственного контракта оплачивается в течении 10-ти банковских дней после его заключения, остальные 70%- по факту выполненных работ в течении 10-ти банковских дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, представления счета, счета-фактуры и форм КС-2, КС-3.

В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

3.2. Оплата Контракта производится Государственным заказчиком в течение 10(десяти) банковских дней после получения выставленного Поставщиком счета. Основанием для выставления счета является выполнение Подрядчиком работ по заявке Государственного заказчика, передача Государственному заказчику счетов-фактур, подписание Сторонами актов сдачи-приемки работ, форм № КС-2 и КС-3.

4. ОБЯЗАННОСТИ и ПРАВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.Выполнить работы в течении срока, указанного в настоящем Контракте.

4.1.2.Согласовать с Государственным заказчиком точное время и дату сдачи-приемки работ.

4.1.3. Выполнять работы качественно и с соблюдением соответствующих действующих норм.

4.1.4. Закупить и использовать необходимые материалы для производства работ по согласованию с Государственным заказчиком и согласно локальной сметы.

4.1.5. Исполнять полученные в ходе работ указания Государственного заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в профессиональную деятельность Подрядчика.

4.1.6. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

*возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

*иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Если Государственный заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны Подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах, в разумный срок, но в любом случае не превышающий 10 (десяти) дней не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ с отнесением убытков ,вызванных простоем, на Государственного заказчика, при этом он не несет ответственности за выполнение работ в установленные сроки.

Если Подрядчик не предупредит Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного на предупреждение срока или вопреки своевременному указанию Государственного заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.1.7. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Государственным заказчиком полную ответственность за надлежащее исполнение работ и координацию их деятельности.

4.1.8. Устранять дефекты выполненных работ за свой счет в течение гарантийного срока на выполненные работы, равного 24 (Двадцати четырем) месяцам со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Устранение дефектов производится в течение 10(десяти) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов несет Подрядчик.

4.1.9. Для приемки работ по их завершению передать Государственному заказчику два экземпляра актов сдачи-приемки работ, форм № КС-2 ,КС-3, а так же счет и счет-фактуру.

4.1.10. Участвовать в сдаче-приемке выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

4.1.11. Предоставить сертификаты, обязательные для используемых материалов и иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.12. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества Государственного заказчика при выполнении работ и в течении гарантийного срока.

4.1.13.Нести ответственность за соблюдение пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

4.1.14.Зарегистрироваться как «Поставщик» на официальном сайте Российской Федерации указать сайт www. zakupki.gov.ru для размещения информации о государственных заказах.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту с согласия Государственного заказчика третьих лиц(субподрядчиков) при наличии у последних соответствующих сертификатов и лицензий на выполнение данных работ.

4.3. Государственный заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить Подрядчику свободный доступ к месту проведения работ в течение всего срока действия Контракта.

4.2.2.Письменно заявить Подрядчику в течении трех суток об обнаружении отступлений от требований (приложение№1 ), которые могут ухудшать качество работы или иные недостатки , обнаруженные в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ.

4.2.3.Принять выполненные работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик выполненных работ и использованных материалов , подписать акты сдачи-приемки работ , формы № КС-2,КС-3 и передать один экземпляр Подрядчику.

4.2.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. Государственный заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также правильностью использования Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в профессиональную деятельность Подрядчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ- ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.По завершении выполнения работ Подрядчик направляет в адрес Государственного заказчика два экземпляра актов сдачи- приемки работ, форм № КС-2,КС-3 , а также счет и счет-фактуру.

5.2. Государственный заказчик обязан в пятидневный срок со дня получения актов подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика принять работу составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и согласованными Сторонами сроками их устранения.

5.4. До приемки законченного ремонта помещения, оговоренного Сторонами в заявке, риск повреждения такого помещения несет Подрядчик.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность используемых при работах материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид материалов, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. На результат выполненных работ Подрядчик дает гарантию 24 (Двадцать четыре месяца) с момента подписания акта сдачи- приемки работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения обязательств.

7.5. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, то Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

7.6. Государственный заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.6.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

7.6.2. в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.6.3.в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.6.4. если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.7. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон ,если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обязательства подтверждаются справкой компетентного органа исполнительной власти.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему государственному Контракту решаются в судебном порядке. До передачи спора на разрешение в судебном порядке , Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2008 года.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3. Подрядчик представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик: Государственный заказчик:

Арбитражный суд Самарской области,

443045,г. Самара, ул. Авроры,148

получатель: УФК по Самарской области

(4210, ИНН 6316010140, КПП 631601001 Арбитражный суд Самарской области),

л/с 03434190850,р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской

области, г. Самара, БИК 043601001

Подрядчик : Государственный заказчик:

И.о. Председателя Арбитражного суда Самарской области

_________________Губанов В. А.

ЧАСТЬ 3. Техническая часть

Техническое задание

на текущий ремонт помещений здания Арбитражного суда Самарской области

по адресу: г. Самара, ул. Авроры 148.

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими СНИП и ГОСТ на данные виды работ. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Объемы и виды работ указаны в дефектных ведомостях и сметах.

Работы выполняются в действующем учреждении.

Ремонту подлежат коридоры четырех этажей, холл, лестничные марши и санузлы, алюминивые конструкции, внутреннее электроснабжение, оборудование электрощитовой здания Арбитражного суда Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Авроры 148.

Общая площадь помещений, подлежащих ремонту, составляет 1175,40 м2.

Перед началом работ подрядчик должен разработать и утвердить у Государственного заказчика дизайн интерьеров коридоров, холла, лестничных маршей и санузлов, а также сметно-договорную документацию.

Сметно-договорная документация разрабатывается в текущих ценах на момент ее составления базисно-индексным методом.

Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком заверенными копиями документальных источников.

Перед началом работ Подрядчик должен разработать схемы электроснабжения и электроосвещения, расстановки оборудования и прокладки кабельных линий Кроме этого разработать спецификацию электротехнических изделий и схемы подключения распределительных питающих щитов.

Производство работ Подрядчик должен выполнять в полном соответствии со сметами, утвержденными и согласованными схемами и чертежами, строительными нормами и правилами.

Замену материалов и оборудования. Указанных в дефектных ведомостях на эквивалент осуществлять только по письменному согласованию с заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в трех экземплярах.

Все оборудование и материалы применяемые в процессе выполнения работ должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия производителя.

Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с представителем службы эксплуатации здания. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

На все скрытые работы, составлять акты скрытых работ. Акты скрытых работ утверждать у Заказчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за три рабочих дня.

До начала производства работ Подрядчик должен назначить ответственного по объекту. Предоставить Государственному заказчику копию приказа о назначении ответственного, а так же списки инженерно-технического состава, состава рабочих бригад, автомобильного транспорта, назначенных для выполнения работ. Допуск специалистов Подрядчика на объект производить только в установленное время по утвержденным Государственным заказчиком спискам.

Перечень и объемы работ указан в прилагаемых дефектных ведомостях, при этом предусматривается использовать:

Покрытие стен в коридорах и лестничных маршах-"Newmor" или эквивалет.

Покрытие стен в сан. Узлах - керамическая плитка. Цвет и фактуру согласовать с Государственным заказчиком.

Покрытие пола в коридорах, холле и в сан. узлах полированный керамогранит. Покрытие пола на лестничных маршах керамогранит для лестниц. Цвет и фактуру согласовать с Государственным заказчиком.

Материал для облицовки потолка в коридорах и на лестничных маршах- «Амстронг», в сан. узлах- панели ПВХ. Цвет и фактуру согласовать с Государственным заказчиком.

Плинтус - сапожок выполнить из керамогранитной плитки. Цвет и фактуру согласовать с Государственным заказчиком.

Дверные полотна- с решетчатым заполнением. Цвет и фактуру согласовать с Государственным заказчиком.

Фурнитура: петли - регулируемые во всех направлениях, «OTLIV» или эквивалент. Ручки дверные - «ARCHIE» или эквивалент. Замки дверные- «EDSON» или эквивалент.

Светильники: потолочные встраиваемые, с люминесцентными лампами 4х18 Вт; настенные лампы накаливания, на 1 лампу max 60Вт; встраиваемые с компактной люминесцентной лампой; люминесцентные 1Р 40 1х36 накладные - модели согласовать с Государственным заказчиком.

Выключатели одноклавишные и двухклавишные, розетки штепсельные утопленного типа - модель согласовать с Государственным заказчиком.

Автоматы электрические одно, двух, трехполюсные, дифференциальное защитное реле (УЗО) - марки АВВ, LR. SE.

Подрядчик должен выполнить переоборудование электрощитовой. Схемы согласовать с Государственным заказчиком. При замене оборудования щитовой предусмотреть установку ВРУ с АВР импортного производства, мощность не менее 150 кВт.

Подрядчик должен выполнять работы согласно утвержденного Государственным заказчиком графика производства работ, квалифицированными специалистами, аттестованными по «ПТЭ электроустановок потребителей», имеющими стаж работы по данным системам не менее 3-х лет.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения. По требованию Государственного заказчика предоставить журнал.

Демонтажные работы производить по предварительному согласованию с соответствующими участниками эксплутационной службы.

Работы производить в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса. В графике работ предусмотреть дни, необходимых для судебных заседаний (согласно графика судебных заседаний на 2008 год), во время которых производить работы без использования электроинструмента, подъемных механизмов, оборудования для электрогазосварочных работ. Рекомендуется все работы повышенной шумности выполнять в вечернее время, субботние и воскресные дни.

В ходе работ соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Все выполненные работы должны по качеству, видам, объемам, технологиям соответствовать действующим нормативным документам, а также ведомственным нормам, действующим в данной сфере.

Производство работ организовать с условием обязательного выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды на весь период подрядных работ. Нести полную ответственность за своевременный вывоз строительных отходов в процессе выполнения работ, производить территорию в надлежащий порядок.

Категорически запрещается перемещение строительного мусора, материалов и оборудования в дни судебных заседаний.

Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной машины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном виде (мешках).

При производстве работ предусмотреть устройство временно отсекающих конструкций и укрывной материал, необходимый для изолирования рабочей зоны от других помещений.

Сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик.

Ответственные должностные лица Государственного заказчика вправе контролировать фактические объемы и качество выполняемых работ.

По окончании работ Подрядчик должен предоставит Государственному заказчику исполнительную документацию с приложением схем, паспортов и инструкций на оборудование, накладных.

По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования установленных в ходе работ.

Окончательный расчет за выполненные работы производится после подписания акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ.

Заказчик оставляет за собой право вносить в контракт изменения, касающиеся объема всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на десять процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но не связанных с работами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Государственный заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему выполненных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

Пакет документов с локальными сметами и дефектными ведомостями прикреплен отдельно.

Прикрепленные файлы:
  1. Сметы
  2. Дефектовки

28 октября 2008 г.

Сервис временно не доступен