Конкурсная документация на поставку ГСМ


Конкурсная документация на поставку ГСМ

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ- /08

на изготовление и поставку товаров для государственных нужд

г. Самара « ____» ______________ 2008 г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице председателя Арбитражного суда Новикова Н.А., с одной стороны,

и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу № __ от _______________ 2008 г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется осуществлять заправку бензином АИ-95, АИ-92 и дизельным топливом автотранспорта Государственного заказчика по пластиковым топливным картам, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить в сумме ( ), в т.ч. НДС. указанное автомобильное топливо в количестве 22700,0 (Двадцать две тысячи семьсот) литров по качеству, цене и в сроки, определенные настоящим Контрактом, соответствующими Приложениями и Дополнительными соглашениями к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта, с 15 марта 2008 г. по 31 декабря 2008 г.

1.2. Государственному заказчику передаются в пользование топливные карты.

2. Порядок исполнения обязательств, права и обязанности сторон.

2.1. Государственный заказчик определяет оптимальные для себя условия обслуживания
исходя из Правил пользования топливными картами (Приложение № 2), формирует и
передаёт Поставщику Заявку на получение топливных карт по форме, предложенной
Поставщиком. Государственный заказчик может передавать Поставщику дополнительные
заявки на приобретение топливных карт.

2.2. Передача топливных карт производится уполномоченному представителю
Государственного заказчика по Акту приёма-передачи в офисе Поставщика по адресу: г.
Самара,___________________________ .

2.3. Выборка нефтепродуктов по топливным картам может производиться Государственным
заказчиком на АЗС, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту, а также на иных
АЗС, на которых допущены к приёму топливные карты. За сведениями о дополнительных
списках АЗС Государственный заказчик может обратиться к Поставщику. Поставщик
гарантирует Государственному заказчику возможность получения бензина АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива по топливным картам при условии надлежащего исполнения Государственным заказчиком условий настоящего Контракта.

2.4. Количество переданного Государственному заказчику бензина подтверждается
терминальным чеком. Фактическое количество поставленных нефтепродуктов и места
получения нефтепродуктов (АЗС) по топливным картам определяется исходя из данных
Электронной системы учёта.


2.5. Стороны устанавливают, что любое лицо, являющееся фактическим держателем топливной карты, выданной Поставщиком Государственному заказчику во исполнение настоящего контракта, является уполномоченным представителем Государственного заказчика. При этом ни Поставщик, ни оператор АЗС не обязаны дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у держателя топливной карты.

2.6. В случае если Государственный заказчик по каким-либо, не зависящим от него обстоятельствам, лишится возможности пользоваться топливной картой, он может для блокирования отпуска нефтепродуктов по данной карте незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону, электронной почте или явившись лично. При этом Государственный заказчик должен не позднее одного рабочего дня с момента устного заявления вручить Поставщику письменное заявление, подтверждающее сделанное ранее устное заявление.

Указанная Государственным заказчиком топливная карта должна быть заблокирована Поставщиком в течение 1-го часа с момента получения соответствующего уведомления Государственного заказчика. При этом ответственность и все возможные расходы, понесенные Поставщиком в связи с осуществлением заправки по утраченной топливной карте до её блокирования, возлагаются на Государственного заказчика.

2.7. По итогам календарного месяца Поставщик готовит и передает Государственному
заказчику товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12} на бензин,
полученный Государственным заказчиком по топливным картам за отчётный месяц,
соответствующую счёт-фактуру и выписку об операциях по топливным картам
Государственного заказчика за отчётный месяц, которая должна содержать сведения о
фактически полученных в отчётном месяце нефтепродуктах и местах их получения.

Указанные документы передаются Поставщиком вместе с документами на оплату нефтепродуктов. Дополнительная плата за подготовку ежемесячной выписки об операциях по топливным картам не взимается.

2.8. Расчёты между сторонами производятся в порядке, предусмотренном разделом 4
настоящего Контракта. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на
расчётный счёт Поставщика

2.9. Поставщик имеет право:

2.9.1 отказать Государственному заказчику (держателю действительной топливной карты) в отпуске нефтепродуктов в следующих случаях:

если техническое состояние топливной карты не позволяет осуществить передачу по ней нефтепродуктов;

в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком (представителем Государственного заказчика) обязательств по настоящему Контракту.

2.9.2. при технической необходимости произвести обмен топливных карт, находящейся у
Государственного заказчика;

2.9.3. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту.

2.10. Поставщик обязуется:

2.10.1. обеспечивать бесперебойный (за исключением технологических перерывов) отпуск
нефтепродуктов по топливным картам на АЗС;

2.10.2. обеспечить передачу терминальных чеков держателям топливных карт по факту отпуска нефтепродуктов;

2.10.3. заблокировать совершение операций по топливной карте в течение 1-го часа с момента получения соответствующего заявления Государственного заказчика;

2.10.4. в течение 2-х рабочих дней после 01 числа календарного месяца подготовить товарную накладную, соответствующую количеству бензина, переданного Государственному заказчику по топливным картам в отчётный период, а так же выписку об операциях по топливным картам Государственного заказчика за отчётный период;


2.10.5 выдать Государственному заказчику счёт-фактуру по выбранным в отчетном периоде
нефтепродуктам после получения от Государственного заказчика оформленной товарной
накладной;

2.10.6 доводить до сведения Государственного заказчика информацию об изменениях в списках
АЗС, обслуживающих топливные карты;

2.10.7 в течение 2-х рабочих дней после получения соответствующего заявления
Государственного заказчика информировать всех участников операций с топливными картами

0 прекращении всех операций с использованием топливной карты, указанной
Государственным заказчиком.

2.10.8 оказывать по заявкам Государственного заказчика дополнительные услуги, при условии их оплаты Государственным заказчиком согласно перечню тарифов (Приложение № 3 к настоящему контракту);

2.10.9 передать Государственному заказчику в пользование топливные карты.

2.11. Государственный заказчик имеет право:

2.11.1 получать оплаченный им бензин по топливным картам на АЗС, указанных в Приложении №

1 к настоящему контракту, а так же на иных АЗС, обслуживающих топливные карты Поставщика;

2.11.2 при некачественном изготовлении топливной карты требовать от Поставщика устранения недостатков;

2.11.3 получать у Поставщика дополнительные топливные карты при условии их оплаты согласно перечню тарифов;

2.11.4 получать у Поставщика счета-фактуры и выписки об операциях по топливным каргам за отчетный период;

2.11.5 заказывать и получать от Поставщика дополнительные услуги при условии их оплаты согласно перечню тарифов.

2.12. Государственный заказник обязуется:

2.12.1. производить платежи Поставщику в порядке, размере и сроки, оговорённые в настоящем
Контракте;

2.12.2. использовать топливные карты исключительно в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Контрактом;

2.12.3. передавать топливные карты своим представителям, имеющим полномочия на получение нефтепродуктов на АЗС;

2.12.4. вести учёт первичной отчётной документации по операциям с топливными картами, обеспечивать её сохранность в соответствии с действующим законодательством РФ;

2.12.5. вернуть Поставщику полученные от него в пользование топливные карты при прекращении действия настоящего Контракта.

2.13. При отсутствии операций по топливным картам, переданным Государственному
заказчику в пользование, в течение более чем 2-х месяцев, Поставщик имеет право
потребовать от Государственного заказчика возврата соответствующих топливных карт. В
течение 3-х рабочих дней после поступления подобного требования Государственный
заказчик обязан или вернуть топливные карты Поставщика, или компенсировать Поставщику
их стоимость исходя из стоимости одной топливной карты, установленной в Приложении №
3 к настоящему Контракту.

3. Расчёты.

3.1. Топливо оплачивается Государственным заказчиком на следующих условиях:

30% - ежемесячно аванс от 1/10 цены контракта на основании счета;

70%- ежемесячно по факту поставки товара по представлении заказчику накладной на сдачу-приемку товара, счета-фактуры и счета.

Взаимоотношения сторон при ином порядке оплаты подлежат регулированию нормами действующего законодательства РФ и положениями настоящего Контракта.

3.2. Топливо, отпускаемое по топливным картам на АЗС, указанных в приложении № 1, оплачивается Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 4.2. Контракта.

3.3. В случае выборки Государственным заказчиком нефтепродуктов по топливным картам сверх суммы контракта. Государственный заказчик обязан оплатить выбранные нефтепродукты в течение 10 (десяти) календарных дней от даты выставления Поставщиком счета. При наличии разногласий по оплате полученных Государственным заказчиком по топливным картам нефтепродуктов Государственный заказчик обязан в течение указанного в настоящем пункте срока произвести оплату в размере, не вызывающем возражений. Остающиеся разногласия подлежат разрешению в установленном порядке.

4. Количество, ассортимент, стоимость и качество нефтепродуктов.

4.1. Поставщик обязуется ежемесячно поставлять нефтепродукты исходя из текущих
потребностей Государственного заказчика.

4.2. По настоящему контракту Поставщик поставляет Государственному заказчику:

Бензин АИ-95 по цене___ руб. копеек за литр.

Бензин АИ-92 по цене___ руб. копеек за литр.

Дизельное топливо по цене __руб. копеек за литр.

4.3. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный вид топлива.

4.4. Государственный заказчик, которому передан по топливным картам бензин
ненадлежащего качества, вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить
требование:

• о возмещении стоимости некачественного бензина;

• о возмещении ущерба, понесенного Государственным заказчиком в связи с использованием некачественного бензина.

4.5. Подтверждением ненадлежащего качества нефтепродуктов, а также основанием для
возмещения ущерба служит АКТ экспертизы независимой экспертной организации,
аккредитованной при Госстандарте России, на предмет подтверждения причины поломки
транспортного средства Государственного заказчика. В случае подтверждения экспертной
организацией факта поломки транспортного средства Государственного заказчика, по причине
заправки транспортного средства некачественными нефтепродуктами, Поставщик возмещает
Государственному заказчику причиненный ущерб и затраты по проведению независимой
экспертизы.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.3. В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

5.5. Если просрочка поставки товаров превысит один месяц, то Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

5.6. Государственный заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в
одностороннем порядке в следующих случаях:

5.6.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанном в преамбуле настоящего Контракта;

5.6.2. в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

5.6.3. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5.6.4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.7. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая
Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обстоятельства подтверждаются справкой компетентного органа исполнительной власти.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Срок действия контракта.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2008 года.

7.2. Контракт не может быть прекращён досрочно по инициативе одной из сторон.

7.3. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно только после полного выполнения Поставщиком своих обязательств перед Государственным заказчиком, Выполнение обязательств возможно как в натуральной, так и в денежной форме,

7.4. Расторжение контракта по инициативе Государственного заказчика возможно, только после полной бухгалтерской сверки и подписания Акта, между Поставщиком и Государственным заказчиком по истечении календарного месяца.

8. Прочие условия

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае возникновения споров по настоящему Контракту они разрешаются путем переговоров, при недостижении согласия в Арбитражном суде г. Москвы.

8.3. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Расчетный счет -

БИК -

ИНН -

КПП -

К/счет -

ОКАТО -

ОКПО -

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Арбитражный суд Самарской области,

443045, г.Самара, ул.Авроры, 148,

УФК по Самарской области

(4210 Арбитражный суд Самарской области)

л/счет - 03434190850

ИНН - 6316010140,

КПП - 631601001

Р/с - 40105810400000010001

в ГРКЦ ГУ Банка России

по Самарской области, г. Самара,

БИК - 043601001

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

__________________ ________________ Новиков Н.А.

«___»____________2008 г. «___» ___________ 2008 г.

22 февраля 2008 г.

Сервис временно не доступен