Конкурсная документация на поставку бумаги.


Конкурсная документация на поставку бумаги.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ- /08

на изготовление и поставку товаров для государственных нужд

г. Самара « ____» ______________ 2008 г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице председателя Арбитражного суда Новикова Н.А., с одной стороны,

и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу № __ от _______________ 2008 г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Исполнитель обязуется изготовить и передать Государственному заказчику следующие товары:

Наименование товара

Ед. изм.

Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)

Количество

Сумма в руб.

(с учетом НДС)

Бумага для офисной техники, А4, 500 л. в пачке

пачка

3080

1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):

________________________________________________________________________________, в срок до «___» _________________ 2007 г.;

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товаров производится в следующие сроки:

п/п

Наименование товара

Ед.измер.

Кол-во

Срок

поставки

Примечание

1

Бумага для офисной техники, А4, 500 л. в пачке

пачка

3080

Ежемесячными партиями по 280 пачек, до 15 числа, в течение 2008 года

2.2. Передача товара осуществляется по адресу Государственного заказчика

2.3. Передача товара оформляется товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями сторон.

2.4. Датой поставки считается дата передачи/принятия товара в соответствии с товарной накладной.

2.5. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с Исполнителя на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

3.1. Требования, предъявляемые к качеству товара:

«ZOOM Extra» Производство Финляндия, Швеция

Формат А4, 500 л. в пачке, плотность 80 г/м2, яркость ISO 98%, непрозрачность не менее 93%, толщина 96 мкм, белизна CIE 165 и выше, класс бумаги А, В+

или эквивалент

3.2. Сроки годности, сроки гарантии качества - на бумагу должна распространяться полная гарантия производителя, подтвержденная документом от производителя.

Бумага должна быть упакована и замаркирована в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.

Бумага должна иметь сертификат соответствия Росстандарта и сертификат соответствия системы качества требованиям ГОСТ Р ИСО.

3.3. Требования к упаковке: товар поставляется в оригинальной упаковке изготовителя.

3.4. Товары считаются принятыми Государственным заказчиком по количеству, качеству и комплектности с даты подписания товарной накладной.

4. СУММА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1.Общая сумма Контракта составляет (), в том числе НДС и транспортные расходы. Доставка, разгрузка, размещение на склад бумаги- за счет средств поставщика.

Стоимость упомянутых работ/ услуг включена в стоимость бумаги.

4.2. Аванс - 30% от 1/11 цены контракта на основании счета поставщика, оставшиеся 70% - по факту поставки по представлении заказчику накладной на сдачу-приемку товара и счета-фактуры по ежемесячной партии.

4.3. Оплата товара производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 3-х банковских дней с момента представления счета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Исполнителем.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на разрешение Арбитражного суда Ульяновской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 г.

7.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Расчетный счет -

БИК -

ИНН -

КПП -

К/счет -

ОКАТО -

ОКПО -

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Арбитражный суд Самарской области,

443045, г.Самара, ул.Авроры, 148,

УФК по Самарской области

(4210 Арбитражный суд Самарской области)

л/счет - 03434190850

ИНН - 6316010140,

КПП - 631601001

Р/с - 40105810400000010001

в ГРКЦ ГУ Банка России

по Самарской области, г. Самара,

БИК - 043601001

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

__________________ ________________ Новиков Н.А.

«___»____________2008 г. «___» ___________ 2008 г.

4 февраля 2008 г.