Проект контракта на блузки

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ-  /2010
на  изготовление и поставку товаров для государственных нужд      ПРОЕКТ
 
г. Самара                                                                                     « »                        2010 г.
 
 
Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице Председателя Арбитражного суда Новикова Николая Алексеевича, с одной стороны,
и ____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице______________________ действующего на основании Устава, с другой стороны,
с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,
на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу №   _______от ___        2010г.
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
 
 
                                  1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
 
1.1.Поставщик обязуется изготовить и передатьГосударственному заказчикуследующиетовары:
 

Наименование товара
Кол-во
штуки
Цена за единицу
(с учетом НДС)
 Руб.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС)
Руб.
1.
Блузка женская
159
800,00
127200,00

 
1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги): Индивидуальная примерка.
Доставка и разгрузка  товара производится по адресу заказчика, в срок до «01» августа 2010 года;
1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере.
                              
                                 2.   ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
 
2.1.    Поставка товаров производится в следующие сроки:
 
лота
Наименование товара
Кол-во
штуки
Срок
поставки
Примечание
1.
 Блузка женская
159
До 01 августа 2010 года
 
 
2.2. Передача товара осуществляется по адресу Государственного заказчика
2.3. Передача товара оформляется   товарной   накладной,   которая подписывается уполномоченными представителями сторон.
2.4. Датой поставки считается дата передачи/принятия товара в соответствии   с товарной накладной.
2.5. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с Исполнителя на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной.
 
                       3.   КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.
 
3.1. Качество товара - фабричное серийное производство, соответствие ГОСТам, ТУ, нормативам, регламентам предприятия – изготовителя и условиям настоящего Контракта.
3.1.1.  Блузки  женские
Блузки женские с длинным рукавом, однобортные, белого цвета или светлого цвета (50% вискоза, 40% хлопок,10% эластан), полуприлегающего силуэта, застегивающиеся на пуговицы по середине переднего полотна, без карманов. Воротник отложной. Рукава втачные, Воротник, борта обработаны в чистый край. (Спецификация по размерам  и ростам при заключении государственного контракта будет уточняться)
Спецификация по размерам и ростам:
размер 40 –  9 штук;  рост (3 шт.- 2 роста; 4 шт.-3 роста; 2 шт.- 5 роста)
размер 42 – 27 штук;  рост (7 шт.- 2 роста; 12 шт.-3 роста; 8 шт.- 4 роста)
размер 44 – 31 штука;  рост (8 шт.- 2 роста; 15 шт.-3 роста; 8 шт.- 5 роста)
размер 46 – 27 штук; рост (8 шт.- 2 роста; 8 шт.-3 роста; 7 шт.- 4 роста; 4 шт.-5 роста)
размер 48 – 29 штук;   рост (8 шт.- 2 роста; 7 шт.-3 роста; 10 шт.- 4 роста; 4 шт.-5 роста)
размер 50 – 15 штук;  рост (3 шт.-1 роста; 3 шт.- 2 роста; 6 шт.-3 роста; 3 шт.- 4 роста)
размер 52 –   9 штук;   рост (3 шт.- 3 роста; 3 шт.-2 роста; 3 шт.- 5 роста)
размер 54 –   6 штук;   рост (3 шт.- 3 роста; 3 шт.- 4 роста; )
размер 56 – 5 штук;    рост (3 шт.- 3 роста; 2 шт.-2 роста;)
размер 58 -   1 штука;  рост (1 шт.- 3 роста;)
3.2. Товары считаются принятыми Государственным заказчиком по качеству и комплектности с даты подписания товарной накладной.
4. СУММА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
4.1. Товар оплачивается Государственным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения государственного заказа.
4.2. Цена контракта составляет – ____________ рублей __________ копеек (_______________________________). Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
4.3. Все сборы, налоги, страховка, возможные таможенные пошлины, транспортные расходы по хранению, доставке, разгрузке товара,   на склад заказчика, иные возможные расходы включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанную в п.2.2. настоящего Контракта.
4.4. Оплата по Контракту производится за счет средств федерального бюджета и осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
4.5. Платежи по настоящему Государственному контракту осуществляются в российских рублях.
4.6. Оплата цены контракта производится Государственным заказчиком 100% - по факту поставки в течение 10-ти банковских дней с момента предоставления Поставщиком товарной накладной и счета-фактуры.
 
                                        5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.3. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
 
6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.
 
6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на разрешение Арбитражного суда Московской области.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.
 
 
                        7.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 
7.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря                    2010 г.
7.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.                         
                               8.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:
 
Государственный заказчик:
Арбитражный суд Самарской области,
443045, г. Самара, ул. Авроры 148,
 ИНН6316010140, КПП631601001,
УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)
л/с03421190850
р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

Поставщик:                                                            Государственный заказчик:
                                                                                  Председатель Арбитражного                                                         
                                                                                   суда Самарской области
______________                                                                 ____________Новиков Н.А.                                            
 «_»   _________________2010г.                              «_» _____________2010 г.