проект госконтракта

                                                                                                                                   Проект
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ-        /2010
                              на поставку услуг для государственных нужд
 
 
 
г. Самара                                                                                     « ____» ______________ 2010 г.
 
 
Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице Председателя Арбитражного суда Новикова Н.А., с одной стороны,
и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,
на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу № __   от _______________ 2010 г.
 
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
 
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Исполнитель обязуется в течение июня - ноября 2010 года выполнять техническое обслуживание оборудования – кондиционеров и сплит-систем в количестве 99 штук в здании Арбитражного суда Самарской области, а Заказчик – принимать и оплачивать работы в порядке, установленном настоящим Контрактом.
 
Наименование, характеристики, кондиционеров и сплит- систем:
п/п
Марки сплит - систем
Количество штук
Сумма с учетом (НДС) в руб.
Кондиционер Panasonic CS/CU-PA7DKD
2
 
2.
Кондиционер Panasonic CS/CU-PA9DKD
1
 
3.
Кондиционер Panasonic CS/CU-PC7DKD
1
 
4.
Кондиционер Panasonic CS/C12-CKP(3,5)
1
 
5.
Кондиционер Samsung SH12ZPGA
21
 
6.
Кондиционер Samsung SH07ZP2A
13
 
7.
Кондиционер Samsung SH09ZPGA
14
 
8.
Кондиционер Samsung SHO7ZPGA
19
 
9.
Кондиционер сплит   DAKIN FT 60F/R60B
3
 
10.
Кондиционер сплит   DAKIN FT 60D/R60B
1
 
11.
 Согласователь работы кондиционеров CKP-М-01
1
 
12.
Сплит - система Asami
6
 
13.
 Модуль-адаптер КRP413АА1S
1
 
11.
Сплит - система Haier
1
 
12.
Кондиционер МВ 2.6S-R2
2
 
13.
Кондиционер МВ3.5S-R2
1
 
14.
Сплит-система Samsung AQ12VBLNSER
1
 
15.
Сплит-система Samsung AQ07XLNSER
10
 
 
Итого: обслуживание кондиционеров и сплит-систем/монтаж
99
160 000,00
 
Виды выполняемых работ по техническому обслуживанию:
Техническое обслуживание №1(проводится 1 раз в месяц)
·                   Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений корпусных деталей;
·                   Выявление и устранение подтеков компрессорного масла;
·                   Проверка состояния и чистка воздушных фильтров;
·                   Проверка состояния конденсаторной и испарительной решеток;
·                   Выявление и устранение повышенной вибрации и посторонних шумов;
·                   Тестирование пульта дистанционного управления;
·                   Проверка работы оборудования во всех режимах;
·                   Заполнение учетной карты технического обслуживания.
Техническое обслуживание №2 (проводится 1 раз в квартал):
·                   Измерение давления фреона в системе при различных режимах работы;
·                   Поиск и устранение возможных утечек фреона;
·                   Дозаправка фреона;
·                   Проверка контактных электрических соединений;
·                   Проверка люфта подшипников у внешнего и внутреннего блоков;
·                   Чистка внешнего и внутреннего блоков от загрязнения с использованием мойки высокого давления (внешний блок);
·                   Проверка и чистка дренажной системы;
·                   Тестовая проверка электронной системы управления и тепловых реле;
·                   Измерение электрических параметров оборудования (напряжения, токов, сопротивления заземления);
·                   Консультирование представителей Заказчика по правильной эксплуатации оборудования;
·                   Заполнение учетной карты технического обслуживания.
           Гарантийный срок по техническому обслуживанию - один год.
·                   Техническое обслуживание сплит-систем, находящихся в здании Арбитражного суда Самарской области необходимо начать с технического обслуживания №2 в  июне  2010 года.
 
Обязательное требование к исполнителю услуг - наличие лицензии на осуществление деятельности по диагностике систем кондиционирования воздуха с целью дальнейшего ремонта или списания (с выдачей заключения на списание).
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.2. Государственный заказчик обязуется:
2.2.1.Обеспечить свободный допуск представителям Исполнителя к местам технического обслуживания оборудования при проведении работ в соответствии с правилами безопасности, действующими на территории Заказчика.
2.2.2. В полном объеме и в сроки, определенные Государственным контрактом, оплачивать оказанные Исполнителем Услуги.
2.2.3. В течении 5 (пяти) календарных дней сообщить в письменном виде об изменениях реквизитов Заказчика.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. проводить  ежемесячное обследование технических средств системы и определение их технического состояния;
2.3.2.ежемесячное проведение регламентных работ  и других работ с целью поддержания системы в исправном и работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации;
2.3.3. предоставлять Государственному заказчику Акты сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах;
2.3.4. немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности представленных Государственным заказчиком материалов, оборудования и т.п.;
- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствиях выполнения его указаний о способе оказания Услуг;
- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказываемых Услуг, либо создающих невозможность завершения работы в срок;
2.3.5. нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
 
 
3. СУММА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1 Общая сумма Контракта составляет __________рублей,00 копеек (__________ рублей 00 коп.), с   учетом НДС, других необходимых налогов, иные возможные расходы включенные Исполнителем в цену на обслуживание и ремонт кондиционеров и сплит-систем,то есть является конечной.           
3.2. Оплата 100% - по факту выполнения работ , по представлении Исполнителем акта выполненных работ, счета  и счета фактуры.
 3.3. Оплата товара производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 10-ти  банковских дней с момента представления  счета.
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.3. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Исполнителем.                         
 
5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
5.1. . Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
5.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на разрешение Арбитражного суда Московской области.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.
При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.
 
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2010 года.
 
7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
7.1. В случае необходимости изменения и дополнения Спецификации информационного обслуживания оформляется дополнительное соглашение, содержащее новую Спецификацию.
7.2. В случае изменения реквизитов одной из сторон последняя обязана сообщить письмом другой стороне новые реквизиты.
7.3. В случае необходимости изменения и дополнения других положений настоящего Контракта производится переоформление и заключения нового  Контракта.
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
8.2. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из  сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
 Исполнитель:
 
Государственный заказчик:
Арбитражный суд Самарской области,
443045, г. Самара, ул. Авроры 148,
 ИНН6316010140, КПП631601001,
УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)
л/с03421190850
р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.
Исполнитель:                                                       Государственный заказчик:
                                                                                  Председатель Арбитражного                                                         
                                                                                   суда Самарской области
______________                                                                 ____________Новиков Н.А.                                            
 «_»   _________________2009г.                              «_» _____________2009 г.
 
Сервис временно не доступен