Проект государственного контракта на поставку конвертов

                                                                                                                                            Проект
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ-        /2010
на  изготовление и поставку товаров для государственных нужд
 
 
 
г. Самара                                                                                     « ____» ______________ 2010 г.
 
 
 
Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице Председателя Арбитражного суда Новикова Н.А., с одной стороны,
и _________________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны,
с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,
на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу № __    от _______________ 2010 г.
 
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
 
                                  1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
 
1.1.Поставщикобязуется  передатьГосударственному заказчику в срок, установленный настоящим контрактом, а Заказчик надлежащим образом принять на условиях настоящего Контракта следующий товар:
 
 

№ п/п Наименование товара  
Размеры
 
 
Кол-во
(штук)
Стоимость за ед. в руб.(с учетом НДС) Сумма (с учетом НДС)
 Руб.
1. Конверт-пакет, без/подсказа, отрывная клеевая полоса, Крафт 250х353х40 6000 12,40 74400,00
2. Конверт, без/ подсказа,отрывная  клеевая полоса, Крафт(11ААС) 280х400 6000 5,00 30000,00
3. Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2(ВАС РФ) 162х229 600 0,75 450,00
4. Конверт, без/подсказа с треугольным клапаном для заклеивания, Крафт 280х320 600 5,00 3000,00
5. Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2 114х162 607200 0,58
 
352176,00
 
6. Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2 162х229 7200 0,91 6552,00
7. Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,100г/м2 229х324 600 2,40 1440,00
8. Международные конверты 110х220 600 0,80  
480,00
  ИТОГО:   628800,00   468498,00

 

 
 
1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги): доставка товара, размещение и разгрузка на склад товара, ежемесячными партиями в объеме 1/8 от общего объема конвертов по контракту  до 15 числа  с 06 мая по 31 декабря 2010 года  по адресу Государственного заказчика.
1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере.
 
                                                                2.   ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
 
 

  1. Поставка товаров производится в следующие сроки:

 
 

№ п/п Наименование товара  
Размеры
 
 
Кол-во
(штук)
Срок поставки
1. Конверт-пакет, без/подсказа, отрывная клеевая полоса, Крафт 250х353х40 6000 Ежемесячными партиями,  в срок до 15 числа,  с 06 мая по 31 декабря  2010 года.
2. Конверт, без/ подсказа,отрывная  клеевая полоса, Крафт(11ААС) 280х400 6000 Ежемесячными партиями,  в срок до 15 числа, с 06 мая по 31 декабря  2010 года
3. Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2(ВАС РФ) 162х229 600 Ежемесячными партиями,  в срок до 15 числа, с 06 мая по 31 декабря  2010 года
4. Конверт, без/подсказа с треугольным клапаном для заклеивания, Крафт 280х320 600 Ежемесячными партиями,  в срок до 15 числа, с 06 мая по 31 декабря  2010 года
5. Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2 114х162 607200 Ежемесячными партиями,  в срок до 15 числа, с 06 мая по 31 декабря  2010 года
6. Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,80г/м2 162х229 7200 Ежемесячными партиями,  в срок до 15 числа,  с 06 мая по 31 декабря  2010 года
7. Конверт, без/подсказа, с отрывной клеевой полосой,офсет,100г/м2 229х324 600 Ежемесячными партиями,  в срок до 15 числа, с 06 мая по 31 декабря  2010 года
8. Международные конверты 110х220 600 Ежемесячными партиями,  в срок до 15 числа, с 06 мая по 31 декабря  2010 года

 

 
2.2. Передача товара осуществляется по адресу Государственного заказчика
2.3. Передача  товара  оформляется   товарной   накладной,   которая подписывается  уполномоченными представителями сторон.
2.4. Датой  поставки  считается  дата  передачи/принятия  товара  в  соответствии   с  товарной накладной.
2.5. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с  Поставщика на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной.
 
 
                       3.   КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.
 
3.1. Требования, предъявляемые к качеству товара:
-конверты поставляются в оригинальной упаковке производителя
3.2. Сроки годности, сроки гарантии качества - на конверты  должна распространяться полная гарантия производителя, подтвержденная  документом от производителя.
Конверты должны быть упакованы в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.
Конверты должны иметь сертификат соответствия Росстандарта и сертификат соответствия системы качества требованиям ГОСТ.
3.3 Требования к упаковке: товар поставляется в оригинальной упаковке изготовителя.
3.4. Товары считаются принятыми Государственным заказчиком по количеству, качеству и комплектности с  даты  подписания товарной накладной.
4. СУММА  КОНТРАКТА  И  УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
4.1.Общая сумма  Контракта составляет 468498 рублей 00 коп. ( Четыреста шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто восемь  рублей 00 коп.), в том числе НДС и транспортные расходы. Доставка, разгрузка, размещение на склад  - за счет средств  поставщика. Стоимость упомянутых работ/услуг включена в стоимость конвертов.
4.2. Аванс- 30% ежемесячно  от 1/8 цены контракта на основании счета поставщика, оставшиеся 70% - по факту поставки по представлении заказчику накладной на сдачу-приемку товара и счета-фактуры по ежемесячной партии.
      4.3. Оплата товара производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 10-ти банковских дней с момента представления  счета.
                                               5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет     одну трехсотую   от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Поставщиком.                         
 
 
 
6.  УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.
 
6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
6.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на  разрешение Арбитражного суда Московской области.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.
При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.
 
 
                        7.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 
7.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до  31 декабря                     2010 г.
7.2. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.                        
                             8.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

  Поставщик:
 
Государственный заказчик:
Арбитражный суд Самарской области,
443045, г. Самара, ул. Авроры 148,
 ИНН6316010140, КПП631601001,
УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)
л/с 03421190850,
р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.
Поставщик:                                                                Государственный заказчик:
                                                                                    Председатель Арбитражного                                                         
                                                                                       суда Самарской области
______________                                                             _____________Н.А.Новиков.                                                         
 «_»   _______________2010 г.                                      «_» _____________2010 г.