Проект государственного контракта на обслуживание автоматической пожарной сигнализации

                                                                                                                                   Проект
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ-        /10
на  поставку  работ, услуг для государственных нужд
 
 
г. Самара                                                                                     « ____» ______________ 2010 г.
 
Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице Председателя Арбитражного суда Новикова Н.А., с одной стороны,
и _________________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны,
с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,
на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу  № __    от _______________ 2010 г.
 
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
 
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Предметом настоящего Контракта  является техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Арбитражного суда Самарской области в феврале-декабре 2010 года.
.

   №п/п

Наименование продукта

Сумма с учетом (НДС) руб.

 
1.

техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Арбитражного суда Самарской области в феврале-декабре 2010 года , по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 148; здание по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 148,  Литер А3.
 

 
435000,00

 
Перечень основного оборудования систем средств систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре :
 

№ п/п

Наименование оборудования, материалов

Ед. измерения

Кол-во
 

здание Арбитражного  суда Самарской области по адресу : ул.Авроры, д. 148

1.        

Персональный компьютер

шт.

1

2.        

Автоматизированное рабочее место

шт.

1

3.        

Блок бесперебойного питания APS 1000

шт.

1

4.        

Блок питания Скат-1200 И7

шт.

4

5.        

Аккумуляторная батарея 12А/ч

шт.

3

6.        

Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП 212-41М

шт.

409

7.        

Извещатель пожарный ручной ИПР-И

шт.

17

8.        

Аудио матрица  PX -8000

шт.

1

9.        

Усилитель мощности 480 Вт

шт.

4

10.    

Удаленная микрофонная станция

шт.

1

11.    

Настенный громкоговоритель  SWS 10 -10Вт

шт.

11

12.    

Настенный громкоговоритель  SWS 3 -3Вт

шт.

104

13.    

Потолочный громкоговоритель  CS -03

шт.

17

14.    

Оповещатель световой  "ВЫХОД”

шт.

25

15.    

Источник питания PD-9207A

шт.

1

16.    

Устройство зарядное для АКБ PB-9207A

шт.

1

17.    

Кабель КСВВ нг LS 2х0,5

м.

2700

18.    

Кабель UTP Cat 5е 4x2x0,5

м.

20

19.    

Кабель ВВГнг  2x1,5

м.

30

20.    

Кабель КПКВ нг  FR LS 2х0,5

м.

4

здание Арбитражного  суда Самарской области по адресу : ул.Авроры, д. 148 лит А3

1.        

Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П

шт.

3

2.        

Клавиатура С2000-К

шт.

1

3.        

Исполнительный релейный блок С2000-СП1

шт.

1

4.        

Щит распределительный ЩРН-Пм-24

шт.

1

5.        

Автоматический выключатель 6А/6кА (однополюсный) 

шт.

1

6.        

Блок питания Скат-1200

шт.

3

7.        

Аккумуляторная батарея 12А/ч

шт.

3

8.        

Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП 212-41М

шт.

352

9.        

Устройство коммутационное УК-ВК

шт.

1

10.    

Выносное устройство оптической сигнализации УШК-01

шт.

128

11.    

Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУМ

шт.

8

12.    

Оповещатель звуковой Сбирель-12

шт.

12

13.    

Оповещатель световой  "ВЫХОД"  НБО-12-01

шт.

11

14.    

Потолочный громкоговоритель  CS -03

шт.

42

15.    

Кабель КПЭВ нг  FRLS 2х0,5

м.

1200

16.    

Кабель КСВВ нг LS 2х0,5

м.

3150

17.    

Кабель UTP Cat 5е 4x2x0,5

м.

100

18.    

Кабель ВВГнг  5x4

м.

50

19.    

Кабель ВВГнг  3x1,5

м.

40

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.2. Государственный заказчик обязуется:
2.2.1.Обеспечить беспрепятственный допуск представителям Поставщика в  места, где установлено оборудование  системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом.
2.2.2. Использовать в качестве оконечных устройств только сертифицированное оборудование.
2.2.3. В полном объеме и в сроки, определенные Государственным контрактом, оплачивать оказанные Поставщиком услуги.
2.2.4.  В течении 5 (пяти) календарных дней сообщить в письменном виде об изменениях реквизитов Заказчика.
2.2.5. «Заказчик» в лице назначенного ответственного должностного лица, вправе не реже 1 раза в квартал приглашать представителей территориального органа ГПН для проверки работоспособности систем, полноты и качества проведения работ по их техническому обслуживанию;
2.3. Поставщик обязуется:
2.3.1.  Техническое обслуживание проводить ежемесячно с февраля по  31 декабря 2010 года.
2.3.2.  Время прибытия специалистов обслуживающей организации для проведения работ по вызову представителя, назначенного ответственного лица Арбитражного  суда Самарской области, должно составлять не более восьми  часов в рабочие дни и не более восемнадцати в выходные и праздничные дни. Устранение любых неисправностей должно быть выполнено в течение суток;
2.3.3. «Поставщик» (обслуживающая организация) обязан использовать новые комплектующие изделия и расходные материалы, предназначенные только для данного вида оборудования систем, удовлетворяющие требованиям и рекомендациям завода-изготовителя и соответствующих стандартов.  Утилизировать неисправные изделия и материалы, использованные при выполнении работ
2.3.4. «Поставщик» (обслуживающая организация) при замене оборудования и материалов обязан поставлять аналогичное оборудование и материалы, или по согласованию с «Заказчиком» совместимые с уже установленными в системе;
2.3.5. «Поставщик» (обслуживающая организация) обязан устанавливать причины отказов и неисправностей в работе систем, проводить анализ технического состояния  оборудования систем,  докладывать о них Заказчику;
2.3.6. «Поставщик» (обслуживающая организация) обязан осуществлять контроль технического состояния, диагностику, измерительные, наладочные и регулировочные работы, контроль технических параметров проводить собственными поверенными приборами;
2.3.7 «Поставщик» (обслуживающая организация) обязан предоставлять гарантию на услуги и оборудование, запасные части, расходные материалы, поставляемые в рамках оказания услуг;
2.3.8 «Поставщик» (обслуживающая организация) не вправе передавать третьим лицам информацию о составе, технических характеристиках, функциональном назначении технологических помещений объекта
2.3.8 «Поставщик» (обслуживающая организация) обязан выполнять техническое обслуживание  квалифицированными специалистами, аттестованными по «ПТЭ электроустановок потребителей», имеющими  стаж работы по данным системам не менее 2-х лет;
2.3.9. Ответственное лицо Арбитражного  суда Самарской области, вправе контролировать фактические объем и качество работ по техническому обслуживанию;
2.3.10. «Поставщик» (обслуживающая организация) не вправе вносить изменения в существующую структуру систем, без согласования разработанных и утвержденных проектов систем с проектной организацией – разработчиком указанных проектов.
    2.3.10. Поставщиком должна быть организована работа в соответствии с требованиями правил по охране труда, промышленной безопасности и других нормативных документов.
2.3.11. На этапе согласования Договора согласовать с Заказчиком: объёмы, порядок и график      выполнения работ, проведения плановых профилактических работ, устранения неисправностей и проведения текущего ремонта, оказания помощи ответственным лицам Заказчика в вопросах правильной эксплуатации установок противопожарной защиты;
       2.3.12. Для приема и выполнения заявок по ликвидации сбоев и отказов в работе установок иметь необходимый для этого персонал, прошедший в установленном порядке подготовку и проверку знаний норм и правил по обслуживанию систем. Обеспечить персонал спецодеждой, нормативно-технической документацией, исправными инструментом и приспособлениями для выполнения работ;
2.314. Обеспечить присутствие ответственных руководителей из числа инженерно -технического персонала  на объекте при выполнении работ и нести все виды ответственности за обеспечение выполнения своим персоналом необходимых мероприятий по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности, техники безопасности;
2.3.15. Разрабатывать ежемесячные планы работ на основании годового плана-графика технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Производить работы в соответствии с утвержденным Заказчиком годовым планом-графиком. Отражать содержание выполненных работ и рекомендации по содержанию систем в  журнале регистрации работ по техническому обслуживанию на объекте;
2.3.16   Работы в Арбитражном  суде Самарской области проводить, в периоды отсутствия заседаний, или во внеурочное время, согласно утвержденного графика.
   2.3.18. Предоставлять Государственному заказчику Акты сдачи-приемки оказанных работ, услуг в 2-х экземплярах;
   2.3.19. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание  работ, услуг при обнаружении:
   2.3.20. Возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствиях выполнения его указаний о способе оказания работ, услуг;
Иных не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказываемых  работ, услуг, либо создающих невозможность завершения работы в срок;
 2.3.21. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
 
3. СУММА  КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1 Общая сумма  Контракта составляет – 435 000 рублей 00 копеек. (Четыриста тридцать пять тысяч рублей  00 коп) с учетом НДС, других необходимых налогов и транспортных расходов  по  доставке  работ,  услуг,  наличие запасных инструментов и приборов (ЗИП) в объеме на менее 10% от оборудования материалов установленных систем,  и  пополняется до соответствующих объемов в плановом режиме, но не реже одного раза в квартал, создание и пополнение комплекта ЗИП входит в стоимость обслуживания, первичное обследование и проверка систем, а при необходимости их текущий ремонт, иные возможные расходы включенные Поставщиком в цену поставляемых работ, услуг.
Стоимость не меняется в течение действия контракта, то есть является конечной.
3.2. Аванс- 30%  от 1/11 цены контракта на основании счета поставщика, оставшиеся 70% - по факту поставки, по представлении заказчику накладной на сдачу-приемку работ, услуг и счета-фактуры
 3.3. Оплата работ, услуг производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 10-ти  банковских дней с момента представления  счета.
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Поставщиком.                         
 
5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
5.1. . Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
5.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на  разрешение Арбитражного суда Московской области.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.
При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.
 
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1.  Настоящий Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2010 года.
 
7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
7.1. В случае необходимости изменения и дополнения Спецификации информационного обслуживания оформляется дополнительное соглашение, содержащее новую Спецификацию.
7.2. В случае изменения реквизитов одной из сторон последняя обязана сообщить письмом  другой стороне новые реквизиты.
7.3. В случае необходимости изменения и дополнения других  положений настоящего Контракта производится переоформление и заключения нового  Контракта.
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем остальном,  не предусмотренном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
8.2. Настоящий  Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из  сторон.
9.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

 Поставщик:
 

Государственный заказчик:
Арбитражный суд Самарской области,
443045, г. Самара, ул. Авроры 148,
 ИНН6316010140, КПП631601001,
УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)
л/с03421190850
р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

Поставщик:                                                                    Государственный заказчик:
                                                                                          Председатель Арбитражного                                                         
                                                                                          суда Самарской области
______________                                                                 ____________Новиков Н.А.                                             
 «_»   _________________2010г.                              «_» _____________2010 г.