Проект государственного контракта на техническое обслуживание системы видеонаблюдения в здании Арбитражного суда Самарской области

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ-        /10

на  поставку  работ, услуг для государственных нужд

 

 

 

 

 

г. Самара                                                                                     « ____» ______________ 2010 г.

 

 

 

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице Председателя Арбитражного суда Новикова Н.А., с одной стороны,

и _________________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу  № __    от _______________ 2010 г.

 

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

 

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Предметом настоящего Контракта  является   техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы видеонаблюдения в здании Арбитражного суда Самарской области в феврале- декабре 2010 года.

 

№п/п

Наименование продукта

Сумма с учетом (НДС) руб.

 

1.

техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы видеонаблюдения  для нужд Арбитражного суда Самарской  области  здание по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 148; здание по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 148,  Литер А3

 

 

290000,00

 

Перечень основного оборудования    средств системы  видеонаблюдения:

№ п/п

Наименование оборудования, материалов

Ед. измерения

Кол-во

 

здание Арбитражного  суда Самарской области по адресу : ул.Авроры, д. 148

1.       

Видеорегистратор 16 канальный Pelco

шт.

2

2.       

Мультиплексор цветного изображения

шт.

2

3.       

Матричный коммутатор

шт.

1

4.       

Комплект усиления Pelco

шт.

1

5.       

Клавиатура управления мультиплексором

шт.

2

6.       

Монитор для охранного телевидения

шт.

4

7.       

Блок питания 24В MCS16-10B

шт.

1

8.       

Блок питания 24В MCS4-2B

шт.

1

9.       

Блок питания 24В MCS16-20B

шт.

1

10.   

Блок питания Скат

шт.

1

11.   

Аккумуляторные батареи 12А/ч

шт.

1

12.   

Видеокамера цветная высокого разрешения Pelco

шт.

9

13.   

Видеокамера цветная высокого разрешения, «полусфера», Pelco

шт.

8

14.   

Видеокамера цветная высокого разрешения, «полусфера», накладной вариант установки Pelco

шт.

13

15.   

Видеокамера ч\б

шт.

1

16.   

Кабель коаксиальный

м.

2400

17.   

Кабель UTP Cat 5е

м.

500

18.   

Кабель ВВГнг 3x1,5

м.

100

19.   

Кабель ВВГнг 5x6

м.

100

20.   

Кабель ВВГнг 3x4

м.

100

21.   

Кабель  силовой ПВС

м.

2200

здание Арбитражного  суда Самарской области по адресу : ул.Авроры, д. 148 лит А3

1.       

Рабочее место для администрирования видеорегистратора

шт.

1

2.       

Видеорегистратор DX8116-3000A

шт.

1

3.       

Мультиплексор цветного изображения

шт.

1

4.       

Матричный коммутатор

шт.

1

5.       

Клавиатура управления мультиплексором

шт.

1

6.       

Набор для удаленного монтажа клавиатура

шт.

1

7.       

Монитор для охранного телевидения

шт.

4

8.       

Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1500VA

шт.

1

9.       

Источник бесперебойного питания Smart-UPS 2000VA

шт.

1

10.   

Контроллер для управления поборотыми видеокамерами ITC-200P

шт.

1

11.   

Видеокамера цветная уличная в  гермокожухе Infiniti

шт.

5

12.   

Видеокамера цветная купольная внешняя ЗОх оптическое увеличение, управляемая Infiniti

шт.

2

13.   

Видеокамера цветная с трансфокатором управляемая день/ночь Infiniti

шт.

2

14.   

Видеокамера цветная купольная внутренняя, день/ночь

шт.

7

15.   

Блок питания Скат 1200И7 исп 3000

шт.

10

16.   

Аккумуляторные батареи 12А/ч

шт.

20

17.   

Кабель РК 75-4-11

м.

1800

18.   

Кабель UTP Cat 5е 4x2x0,5

м.

610

19.   

Кабель Видеокамера цветная высокого разрешения, «полусфера», Pelco

м.

15

20.   

Кабель ВВГнг  2x1,5

м.

385

 

 

 

 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

      2.2. Государственный заказчик обязуется:

      2.2.1.Обеспечить беспрепятственный допуск представителям Поставщика в  места, где установлено оборудование  СОТ (система охранного телевидения)

      2.2.2. Использовать в качестве оконечных устройств только сертифицированное оборудование.

       2.2.3. В полном объеме и в сроки, определенные Государственным контрактом, оплачивать оказанные Поставщиком услуги.

       2.2.4. В течении 5 (пяти) календарных дней сообщить в письменном виде об изменениях реквизитов Заказчика.

             2.2.5. Ответственное лицо Арбитражного  суда Самарской области, вправе контролировать фактические объем и качество работ по техническому обслуживанию.

         2.3. Поставщик обязуется:

      2.3.1.  Техническое обслуживание проводить ежемесячно с февраля по  31 декабря 2010 года.

2.3.2 - на этапе согласования Договора согласовать с Заказчиком: объёмы, порядок и график выполнения работ, проведения плановых профилактических работ, устранения неисправностей и проведения текущего ремонта, оказания помощи ответственным лицам Заказчика в вопросах правильной эксплуатации установок противопожарной защиты;

            2.3.3 - для приема и выполнения заявок по ликвидации сбоев и отказов в работе установок иметь необходимый для этого персонал, прошедший в установленном порядке подготовку и проверку знаний норм и правил по обслуживанию систем. Обеспечить персонал спецодеждой, нормативно-технической документацией, исправными инструментом и приспособлениями для выполнения работ;

2.3.4 - предоставить Заказчику списки персонала, назначенного для выполнения работ в соответствии с Договором. Время прибытия специалистов Поставщика для проведения работ должно составлять не более восьми часов в рабочие дни и не более восемнадцати в выходные и праздничные дни. Устранение любых неисправностей, не связанных с поставкой заказного оборудования должно быть выполнено в течение суток;

2.3.5. - обеспечить присутствие ответственных руководителей из числа инженерно -технического персонала  на объекте при выполнении работ и нести все виды ответственности за обеспечение выполнения своим персоналом необходимых мероприятий по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности, техники безопасности;

2.3.6.- гарантировать соблюдение своими сотрудниками трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности и существующего на территории Заказчика пропускного режима;

2.3.7. - разрабатывать ежемесячные планы работ на основании годового плана-графика технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Производить работы в соответствии с утвержденным Заказчиком годовым планом-графиком. Отражать содержание выполненных работ и рекомендации по содержанию систем в  журнале регистрации работ по техническому обслуживанию на объекте;

2.3.8.- использовать новые комплектующие изделия и расходные материалы, предназначенные только для данного вида оборудования систем, удовлетворяющие требованиям и рекомендациям завода-изготовителя и соответствующих стандартов.  Утилизировать неисправные изделия и материалы, использованные при выполнении работ;

2.3.9.- устанавливать причины отказов и неисправностей в работе систем, проводить анализ технического состояния  оборудования систем,  докладывать о них Заказчику;

2.3.10.- осуществлять контроль технического состояния, диагностику, измерительные, наладочные и регулировочные работы, контроль технических параметров проводить собственными поверенными приборами;

2.3.11.- предоставлять гарантию на услуги и оборудование, запасные части, расходные материалы, поставляемые в рамках оказания услуг;

2.3.12.- не передавать третьим лицам информацию о составе, технических характеристиках, функциональном назначении технологических помещений объекта.

2.3.13. - по прибытии на объект, персонал Поставщика, назначенный для выполнения работ по техническому  обслуживанию систем объекта, докладывает ответственному эксплуатационному персоналу (далее  должностному лицу Заказчика) о своем прибытии. Согласовывает объем и время проведения работ;

    2.3.14.- ответственное должностное лицо Заказчика сообщает оперативному (дежурному) персоналу на объекте о начале работ и обеспечивает доступ специалистов Поставщика  к местам проведения работ;

   2.3.15.- после уведомления ответственного должностного лица Заказчика, специалисты Поставщика выполняют необходимые работы, в том числе: проверку систем на наличие  несанкционированных дополнений и изменений, внесенных в конструкцию систем; обслуживание оборудования систем,  диагностические и регулировочные работы; замену вышедшего из строя оборудования при необходимости в этом. Работы заканчиваются обязательной проверкой состояния программного обеспечения обслуживаемых систем. Время проверки работоспособности систем путём практического мероприятия, согласовывается с Заказчиком дополнительно;

    2.3.16.- по завершению Поставщиком всех работ, ответственное должностное лицо Заказчика проверяет объемы и качество выполненных работ, убеждается в постановке систем в автоматический режим работы (постановки систем на охрану), делает запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживании и  сообщает  эксплуатационному и оперативному (дежурному) персоналу на объекте о завершении данных  работ;

     2.3.17. - в случае вызова специалистов Поставщика  для устранения отдельных неисправностей и отказов в работе систем, работы выполняются в сокращенном объеме, с обязательным уведомлением эксплуатационного и оперативного (дежурного) персонала на объекте о завершении данной работы.

   2.3.18 - обязан выполнять техническое обслуживание  квалифицированными специалистами, аттестованными по «ПТЭ электроустановок потребителей», имеющими  стаж работы по данным системам не менее 2-х лет;

   2.3.19. - предоставлять Государственному заказчику Акты сдачи-приемки оказанных работ, услуг в 2-х экземплярах;

   2.3.20.- немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание  работ, услуг при обнаружении:

   2.3.21.- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствиях выполнения его указаний о способе оказания работ, услуг;

- иных не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказываемых  работ, услуг, либо создающих невозможность завершения работы в срок;

 2.3.22.- нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

     

 

 

3. СУММА  КОНТРАКТА  И  УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

 

3.1 Общая сумма  Контракта составляет – 290 000 рублей 00 копеек. ( Двести девяносто тысяч рублей  00 коп) с учетом НДС, других необходимых налогов и транспортных расходов  по  доставке  работ,  услуг,  наличие запасных инструментов и приборов (ЗИП) в объеме на менее 10% от оборудования материалов установленных систем,  и  пополняется до соответствующих объемов в плановом режиме, но не реже одного раза в квартал,  создание и пополнение комплекта ЗИП входит в стоимость обслуживания, стоимость работ по техническому обслуживанию  первичного обследования и проверки систем, а при необходимости их текущий ремонт, иные возможные расходы включенные Поставщиком в цену поставляемых работ, услуг.

Стоимость не меняется в течение действия контракта, то есть является конечной.

3.2. Аванс- 30%  от 1/11 цены контракта на основании счета поставщика, оставшиеся 70% - по факту поставки, по представлении заказчику накладной на сдачу-приемку работ, услуг и счета-фактуры

 3.3. Оплата работ, услуг производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 10-ти  банковских дней с момента представления  счета.

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств по которым просрочено Поставщиком.                         

 

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

 

5.1.  Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

5.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на  разрешение Арбитражного суда Московской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

 

6.1.  Настоящий Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2010 года.

 

7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

 

7.1. В случае необходимости изменения и дополнения Спецификации информационного обслуживания оформляется дополнительное соглашение, содержащее новую Спецификацию.

7.2. В случае изменения реквизитов одной из сторон последняя обязана сообщить письмом  другой стороне новые реквизиты.

7.3. В случае необходимости изменения и дополнения других  положений настоящего Контракта производится переоформление и заключения нового  Контракта.

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

8.1. Во всем остальном,  не предусмотренном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

8.2. Настоящий  Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из  сторон.

9.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

 Поставщик:

 

Государственный заказчик:

Арбитражный суд Самарской области,

443045, г. Самара, ул. Авроры 148,

 ИНН6316010140, КПП631601001,

УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)

л/с03421190850

р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

Поставщик:                                                           Государственный заказчик:

                                                                                  Председатель Арбитражного                                                         

                                                                                   суда Самарской области

______________                                                                 ____________Новиков Н.А.                                            

 «_»   _________________2010г.                              «_» _____________2010 г.